Исковое заявление о расторжении договора строительного подряда

Содержание:

Примерная форма искового заявления о расторжении договора строительного подряда (в гражданском процессе) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

В [ вписать нужное ] районный (городской) суд
[ вписать нужное ] области (края, республики)

Истец [ Ф. И. О. полностью ]

адрес: [ вписать нужное ]

Ответчик: [ Ф. И. О. полностью ]

адрес: [ вписать нужное ]

Цена иска: [ сумма цифрами и прописью ] рублей

Исковое заявление о расторжении договора строительного подряда
(в гражданском процессе)

[ Число, месяц, год ] между мной и [ указать Ф. И. О. ответчика ] (далее по тексту — Ответчик) заключен договор строительного подряда N [ значение ], по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству [ вписать нужное ], расположенного по адресу [ вписать нужное ], в соответствии с согласованной сторонами проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором строительного подряда цену.

В соответствии с п. [ значение ] вышеуказанного договора Подрядчик обязуется начать работы не позднее [ число, месяц, год ], завершить и сдать согласованный объем работ Заказчику в срок до [ число, месяц, год ].

Стоимость работ по договору строительного подряда определяется [ вписать нужное, например, актами по фактическому объему выполненных работ ] (п. [ значение ] договора).

Платежи должны были осуществляться [ вписать нужное ] (п. [ значение ] договора).

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее [ значение ] дней после полного выполнения возложенных на Подрядчика обязанностей.

До настоящего момента Ответчик систематически не выполнял обязанности, предусмотренные договором строительного подряда от [ число, месяц, год ] N [ значение ], в частности, [ описать суть (обстоятельства) обжалуемых действий (бездействия), основания по которым истец считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации ].

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Мною в адрес Ответчика неоднократно направлялись заказные письма с уведомлением о вручении, в которых содержалось мое предложение расторгнуть договор и произвести расчет по взаимным требованиям, возникшим в период действия договора, однако до настоящего времени мои письма Ответчиком проигнорированы.

В результате ненадлежащего исполнения Ответчиком договора строительного подряда от [ число, месяц, год ] N [ значение ] мне причинены убытки на сумму [ цифрами и прописью ] рублей, которые состоят из следующего: [ привести расчет убытков ].

[ Изложить дополнительные факты по усмотрению истца ].

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в результате существенного нарушения Ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда от [ число, месяц, год ] N [ значение ] мне причинен ущерб, который в значительной степени лишает меня того, на что я вправе был(а) рассчитывать при заключении договора строительного подряда.

В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 15, п. 2 ст. 450 ГК РФ, ст. ст. 3, 4, 131, 132 ГПК РФ, прошу:

1. Расторгнуть договор строительного подряда от [ число, месяц, год ] N [ значение ], заключенный между [ указать Ф. И. О. истца ] и [ указать Ф. И. О. ответчика ], в связи с существенным нарушением [ указать Ф. И. О. ответчика ] договора строительного подряда.

2. Обязать [ указать Ф. И. О. ответчика ] возместить [ указать Ф. И. О. истца ] убытки, включая упущенную выгоду в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей, согласно прилагаемому расчету.

1. Копия искового заявления о расторжении договора строительного подряда.

2. Договор строительного подряда от [ число, месяц, год ] N [ значение ].

3. Письма от [ число, месяц, год ] N [ значение ] и [ число, месяц, год ] N [ значение ] к Ответчику с предложением расторгнуть договор строительного подряда от [ число, месяц, год ] N [ значение ] с доказательствами их вручения [ указать наименование ответчика ].

4. [ Перечислить иные документы, подтверждающие невыполнение ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда ].

5. Квитанция об оплате государственной пошлины.

[ число, месяц, год ]

[ подпись ] [ Ф. И. О. ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма искового заявления о расторжении договора строительного подряда (в гражданском процессе)

Разработана: Компания «Гарант», март 2012 г.

Исковое заявление заказчика в арбитражный суд о расторжении договора строительного подряда и возмещении убытков вследствие нарушения сроков начала работ по договору строительного подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора строительного подряда и возмещении убытков вследствие нарушения сроков начала работ по договору строительного подряда

Начальный срок выполнения работ был установлен «___»_________ ____ г.

Конечный срок выполнения работ был установлен «___»_________ ____ г.

Указанные сроки выполнения работы не изменялись.

Истец создал ответчику необходимые условия для начала выполнения работ, а именно: _________________________.

Из-за указанных действий ответчика истцу были причинены убытки в виде ________________________ в размере _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах договоров.

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 15, п. 1 ст. 740, п. 2 ст. 702, п. 1 ст. 708, п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125 — 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

1. Расторгнуть договор строительного подряда от «___»__________ ____ г. N _____.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере _____ (____________) рублей.

3. Взыскать с ответчика судебные расходы, понесенные истцом по уплате государственной пошлины, в сумме _____ (____________) рублей.

1. Копия договора строительного подряда от «___»__________ ____ г. N ____.

2. Документ о просрочке начального срока выполнения работ по договору строительного подряда от «___»__________ ____ г. N ____.

Читайте так же:  Заявление на возврат средств в фнс

3. Расчет суммы убытков.

4. Копия требования (претензии) истца от «___»__________ ____ г. N _____.

5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

7. Копия определения арбитражного суда ___________________ об обеспечении имущественных интересов от «___»__________ ____ г. N _____ (если такое определение выносилось).

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

9. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

10. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от «___»__________ ____ г. N _____.

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых .

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Информация для сведения:

Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

— при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными, определяется в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации;

— при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.

Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Исковое заявление о расторжении договора строительного подряда (в арбитражном процессе)

[Число, месяц, год] между [указать наименование истца] (далее по тексту — Истец) и [указать наименование ответчика] (далее по тексту — Ответчик) заключен договор строительного подряда N [значение], по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству [вписать нужное], расположенного по адресу [вписать нужное], в соответствии с согласованной сторонами проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором строительного подряда цену.
В соответствии с п. [значение] вышеуказанного договора Подрядчик обязуется начать работы не позднее [число, месяц, год], завершить и сдать согласованный объем работ Заказчику в срок до [число, месяц, год].
Стоимость работ по договору строительного подряда определяется [вписать нужное, например, актами по фактическому объему выполненных работ] (п. [значение] договора).
Платежи должны были осуществляться [вписать нужное] (п. [значение] договора).
Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее [значение] дней после полного выполнения возложенных на Подрядчика обязанностей.
До настоящего момента Ответчик систематически не выполнял обязанности, предусмотренные договором строительного подряда от [число, месяц, год] N [значение], в частности, [описать суть (обстоятельства) обжалуемых действий (бездействия), основания по которым истец считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации].
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
Истцом в адрес Ответчика неоднократно направлялись заказные письма с уведомлением о вручении, в которых содержалось предложение Истца расторгнуть договор и произвести расчет по взаимным требованиям, возникшим в период действия договора, однако до настоящего времени требования Истца Ответчиком проигнорированы.
В результате ненадлежащего исполнения Ответчиком договора строительного подряда от [число, месяц, год] N [значение] Истцом понесены убытки, общая сумма которых на день подачи настоящего заявления составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, что подтверждается расчетом убытков.
[Изложить дополнительные факты по усмотрению истца].
Вышеизложенное свидетельствует о том, что в результате существенного нарушения Ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда от [число, месяц, год] N [значение] Истцу причинен ущерб, который в значительной степени лишает его того, на что он вправе был рассчитывать при заключении договора.
В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 15, п. 2 ст. 450 ГК РФ, ст. ст. 4, 125, 126, 127 АПК РФ, [указать наименование истца] просит:
1. Расторгнуть договор строительного подряда от [число, месяц, год] N [значение], заключенный между [указать наименование истца] и [указать наименование ответчика], в связи с существенным нарушением [указать наименование ответчика] договора.
2. Обязать [указать наименование ответчика] возместить [указать наименование истца] убытки, включая упущенную выгоду в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, согласно с прилагаемым расчетам.

Приложение:
1. Доказательства направления искового заявления о расторжении договора строительного подряда [указать наименование ответчика].
2. Договор строительного подряда от [число, месяц, год] N [значение].
3. Письма от [число, месяц, год] N [значение] и [число, месяц, год] N [значение] к Ответчику с предложением расторгнуть договор строительного подряда от [число, месяц, год] N [значение].
4. Расчет убытков.
5. [Перечислить иные документы, подтверждающие невыполнение ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда].
6. Квитанция об оплате государственной пошлины.
7. Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя [указать наименование истца].

Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

Октябрьский районный суд г. Кр-рска
Адрес: г. Кр-ярск, пр-т Ленина, д.2
Тел.: 41-92-81

Истец: Иванов Иван Иванович,
Адрес: г. Кр-ск, ул. Пушкина, д.23, кв.17,
Тел. 8 914 842 5168

Ответчик: Петров Петр Петрович,
Адрес: г. Кр-ск, ул. Ленина, д.15, кв.32,
Тел. 8 914 816 1792

Цена иска: 117 000,00
(сто семнадцать тысяч рублей)

Исковое заявление о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

13.09.2018г между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №3. В соответствии с п.п. 1.1. и 1.2. договора подрядчик обязался выполнить ремонт ванной и коридора, согласно смете (приложения № 1), материалы для выполнения работ приобретаются заказчиком самостоятельно.

В соответствии с разделом 3 договора стоимость работ по настоящему договору составляет 45000,00 рублей без материалов, до начала выполнения работ заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 70 % от стоимости работ, оставшаяся сумма в размере 30 % выплачивается заказчиком по мере предоставления подрядчиком акта приемки выполненных работ.

В порядке исполнения обязательств по договору истец оплатила ответчику аванс в размере 31 500,00 рублей и 12 000,00 рублей за материалы.

Ответчик выполнил часть работ, при этом работы были выполнены ненадлежащим образом. Устранить недостатки ремонтных работ, либо возвратить уплаченные истцом суммы ответчик отказался. Поскольку в установленный срок ответчик ремонт не произвел, акт приема-передачи не подписан, ответчик не отчитался за материалы.

В результате некачественного выполнения ответчиком ремонтных работ из квартиры истца произошло затопление соседней квартиры. Также истец была вынуждена нанять другую бригаду для устранения недостатков ремонтных работ.

Данные обстоятельства подтверждаются договором № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2018г, расписками в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2018г, 29.10.2018г, 05.11.2018г.

Читайте так же:  Договор купли-продажи сельхоз животных

Истец направил ответчику претензию с требованием расторжения договора, выплаты неустойки в размере 3% за каждый день просрочки исполнения обязательства, возврата стоимости работ по договору в сумме 31500,00 рублей, возмещения убытков за материалы в размере 12 000,00 рублей, а также уплаты 30 000,00 рублей в счет компенсации морального вреда.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 10 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «Озащите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В п. 1 ст. 15 ГК РФ указано, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч. 5 ст. 450 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги договором овыполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа.

Размер неустойки за период с 01.10.2018г по 09.12.2018г составил 94 500,00 рублей из расчета:
— 45 000,00 рублей (произведенная оплата) х 3% = 1 350,00 рублей;
— 70 дня (количество дней просрочки) х 1 350 рублей = 94 500,00 рублей.
Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), то уплате подлежит неустойка в размере 43 500,00 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Ответчик нарушил права потребителя — истца, чем причинил ему моральный вред. Истец оценивает моральный вред в размере 30 000,00 рублей.

На основании изложенного прошу:

1. Расторгнуть договор подряда №3 от 13.09.2018г.

2. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича уплаченный аванс в размере 31 500,00 рублей.

3. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича неустойку в размере 43 500,00 рублей.

4. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича убытки в размере 12 000,00 рублей.

5. Взыскать с Петрова Петра Петровича в пользу Иванова Ивана Ивановича компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 рублей.

Приложение:
1. Договор подряда №3 от 13.09.2010г.
2. Расписки в получении денежных средств в качестве аванса и за материалы.
3. Договор № 67 на поставку и установку натяжных потолков от 03.12.2018г, расписки в получении денежных средств на проведение сантехнических работ и закупку материалов от 25.10.2018г, 29.10.2018г, 05.11.2018г.
4. Претензия, почтовая квитанция от 09.12.2018,опись вложения в почтовый конверт.

Исковое заявление
о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств

На основании Договора подряда на ремонтные и отделочные работы № …… от «…..» ……………….. 20…. г. заключенного между мною, …………………….………………………
……………………………….……………………………….…….. (далее по тексту — Заказчик),

(далее по тексту — Подрядчик), Подрядчик обязался выполнить по адресу: ……………………………………………………………………………………………………. под свою ответственность все виды работ, перечисленные в смете, а Заказчик принять и оплатить работы.
Согласно п. …… Договора сроки работ устанавливаются с «…..» ……………….. 20…. г. до «…..» ……………….. 20…. г.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
На основании Договора Заказчик оплачивает работы на условиях опережающего авансирования:

Во исполнение условий Договора Заказчик внес в кассу

денежные средства в качестве аванса в размере ………….. руб., частично оплатил работу Подрядчика в размере …………. руб. и материалы на сумму …………. руб., что подтверждается прилагающимися платежными документами.

На основании ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Однако, несмотря на то, что Заказчик в полной мере выполнил условия Договора, представители Ответчика выполняли свою работу некачественно, в результате чего …………………………………………………………………………………………………….

Более того, две сменившееся бригады ремонтных работников, осуществлявшие ремонт квартиры, постоянно находились в состоянии алкогольного опьянения, что может подтвердиться свидетельскими показаниями:

На основании ст. 29 указанного Закона потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

В соответствии с п. …….. Договора Подрядчик обязан приступить к выполнению, произвести в соответствии с прилагаемой сметой и закончить работы не позднее сроков, указанных в п. … Договора. О выполнении отдельных этапов работ стороны подписывают акт сдачи-приемки.
Однако Подрядчиком работы были выполнены некачественно, в связи, с чем выполненные работы не были приняты Заказчиком в полном объеме, что отражено в акте приема-сдачи выполненных работ.
Выполненные работы приняты Заказчиком на сумму ………… рублей.

В результате некачественно выполненных работ имуществу Заказчика был нанесен следующий ущерб:

на сумму …. ………… рублей.

Для устранения последствий некачественно выполненной работы необходимы дополнительные денежные и материальные затраты в размере …………. руб.
Таким образом, общая сумма материального ущерба составила …………………… рублей.

В силу ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Читайте так же:  Как составить возражения на иск

«…..» ……………….. 20…. г. Заказчик направил претензию к Подрядчику с требованием вернуть денежные средства, внесенные в качестве аванса в размере ………… руб. и возместить материальный ущерб в размере …………… руб.

Однако до настоящего времени претензия Заказчика осталась без рассмотрения.

На основании ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно п. ……… Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неудовлетворения качеством работ, но с обязательным расчетом за выполненные и принятые в акте сдачи-приемки работы. В случае, если сумма, полученная ранее Подрядчиком от Заказчика, превышает стоимость выполненных работ, то Подрядчик обязан вернуть разницу Заказчику.

Согласно ст. 29 ФЗ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Ответчик нарушил права потребителя — истца, чем причинил ему моральный вред.

Заказчик оценивает моральный вред в размере …………… рублей.

На основании выше изложенного прошу суд:

  1. Расторгнуть Договор подряда № …… от «…..» ……………….. 20…. г.,
  2. Взыскать с …………………………………………. в мою пользу денежные средства в размере:

………………………………………рублей, внесенные в качестве аванса;
……………………………………… рублей, в счет компенсации материального ущерба;
……………………………………. рублей, в счет компенсации морального вреда;
……………………………………… рублей, на государственную пошлину;
……………………………………… рублей, на юридические услуги;

  1. Копии искового заявления
  2. Копия квитанции об оплате госпошлины
  3. Копия Договора подряда № …… от «…..» ……………….. 20…. г.
  4. Копия сметы
  5. Копия претензии к ……………………………………………………
  6. Копия акта приема-сдачи выполненных работ.
  7. Копия платежных документов

Помогите другим людям найти этот образец искового заявления о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств.
Поделитесь им в социальных сетях.

Заявление о расторжении договора строительного подряда и возмещении убытков вследствие нарушения сроков начала работ по договору строительного подряда

В Арбитражный суд ____________________

(наименование или Ф.И.О.

(для предпринимателя: дата и место

рождения, место работы или дата

и место государственной регистрации

в качестве предпринимателя)

телефон: _________, факс: ___________,

адрес электронной почты: _____________

Представитель истца: _________________

(данные с учетом ст. 59

кодекса Российской Федерации)

телефон: _________, факс: ___________,

адрес электронной почты: _____________

(наименование или Ф.И.О.

телефон: _________, факс: ___________,

адрес электронной почты: _____________

Цена иска: ________________ рублей

Госпошлина: _______________ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о расторжении договора строительного подряда и возмещении

убытков вследствие нарушения сроков начала работ

по договору строительного подряда

«___»_________ ____ г. между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик)

был заключен договор строительного подряда N _______________ на выполнение

строительных работ по ____________________________________________________,

находящемуся по адресу: __________________________________________ (далее —

Начальный срок выполнения работ был установлен «___»_________ ____ г.

Конечный срок выполнения работ был установлен «___»_________ ____ г.

Указанные сроки выполнения работы не изменялись.

Истец создал ответчику необходимые условия для начала выполнения работ,

а именно: _________________________.

Ответчик нарушил начальный срок выполнения строительных работ на ______

(_________) дней, что подтверждается _____________________________________.

Из-за указанных действий ответчика истцу были причинены убытки в виде ________________________ в размере _________ (_______________) рублей, что подтверждается _________________________.

В силу п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 2 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах договоров.

В силу п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Требование (претензию) истца от «___»______________ ____ г. N _______ о

расторжении договора строительного подряда и возмещении убытков ответчик

добровольно не удовлетворил, сославшись на ________________________________

(или: осталось без ответа), что подтверждается ____________________________

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 15, п. 1 ст. 740, п. 2 ст. 702, п. 1 ст. 708, п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125 — 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

1. Расторгнуть договор строительного подряда от «___»__________ ____ г. N _____.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере ________ (____________) рублей.

3. Взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы, понесенные истцом по уплате государственной пошлины, в сумме ________ (____________) рублей.

1. Копия договора строительного подряда от «___»__________ ____ г. N ____.

2. Документ о просрочке начального срока выполнения работ по договору строительного подряда от «___»__________ ____ г. N ____.

3. Расчет суммы исковых требований.

4. Копия требования (претензии) истца от «___»__________ ____ г. N _____.

5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

7. Копия определения арбитражного суда ___________________ об обеспечении имущественных интересов от «___»__________ ____ г. N _____ (если такое определение выносилось).

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

9. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

10. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от «___»__________ ____ г. N _____.

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Рубрики: Без рубрики