Договор подряда по переработке

Договор на переработку давальческого сырья

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на переработку давальческого сырья (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на переработку давальческого сырья

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор на переработку давальческого сырья

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Договор на переработку давальческого сырья образец

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на переработку давальческого сырья образец (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на переработку давальческого сырья образец

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор на переработку давальческого сырья образец

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Договор подряда на переработку сырья

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на переработку сырья

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Заданием Заказчика работы по переработке сырья _____________ (указать наименование сырья), передать результат работ Заказчику в виде следующей готовой продукции: _______________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре.

1.1.1. Форма Задания Заказчика приведена в Приложении N ___ к настоящему договору.

1.1.2. Задания от имени Заказчика могут подписывать следующие уполномоченные представители Заказчика: _______________ (указать должность и Ф.И.О.). Копии доверенностей указанных лиц приведены в Приложении N ___ к настоящему договору.

1.2. Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования, несет расходы на электроэнергию, приобретает за свой счет следующие расходные материалы: ________________________.

1.2.1. Подрядчик выполняет работы из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве, рассчитанных в Задании Заказчика.

Для упаковки готовой продукции Заказчик передает Подрядчику следующую тару/упаковку: ______________ в количестве: ___________.

Передача Заказчиком Подрядчику сырья и тары для упаковки результата работ осуществляется по акту приема-передачи сырья и тары для упаковки готовой продукции (Приложение N __).

Доставка сырья и тары/упаковки осуществляется силами и за счет Заказчика по адресу: ___________________.

1.3. Переработка сырья осуществляется по технологии: _______________ в соответствии с техническими условиями: ______________.

Нормы расходования сырья: _______________________.

1.3.1. Предоставляемое Заказчиком сырье должно отвечать следующим условиям: _______________________.

1.3.2. Предоставляемая Заказчиком тара/упаковка должна отвечать следующим условиям: _______________________.

1.3.3. Качество готовой продукции должно отвечать следующим требованиям: _______________________.

1.3.4. Сертификаты соответствия на сырье и тару/упаковку предоставляет Заказчик.

1.3.5. Сертификаты соответствия на готовую продукцию предоставляет Подрядчик.

1.4. Право собственности на сырье и результат работ (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.

1.4.1. Отходы, образующиеся в процессе переработки, являются собственностью _______________.

Обязанность по утилизации отходов лежит на собственнике таких отходов.

1.5. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания Сторонами по «___»_________ ___ г.

1.6. Цель использования готовой продукции: ____________________.

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет ________ руб., в том числе НДС — ___%, за ______ (указать единицу) готовой продукции.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в течение ______ банковских дней после получения оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета и счета-фактуры.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья и тары по акту приема-передачи сырья и тары (Приложение N ___) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, и приступить к переработке сырья, завершить переработку не позднее ________ с момента ее начала.

3.1.2. Произвести упаковку готовой продукции в тару не позднее ________ с момента завершения переработки сырья.

3.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.

3.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата России от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 3.1.3 настоящего договора.

3.1.5. Подрядчик обязан в срок ____________ предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья и/или тары/упаковки условиям о качестве;

б) не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству продукции либо создают невозможность завершения работ в срок.

3.1.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков готовой продукции и/или способа упаковки продукции, который исключает безопасную ее погрузку/транспортировку, согласовать с Заказчиком сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков, исправить недостатки в соответствии с договоренностью.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора предоставить Подрядчику Задание Заказчика, сырье и тару/упаковку в следующем объеме: __________________.

3.2.2. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.2.3. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.

3.2.4. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.

3.2.5. В случае обнаружения недостатков готовой продукции и/или способа упаковки продукции, который исключает безопасную ее погрузку/транспортировку, сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.

3.2.6. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 3.1.5 настоящего договора, направить Подрядчику свои указания не позднее ________ с момента получения уведомления.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда.

3.3.2. Не приступать к работам, приостановить начатые работы, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения понесенных документально подтвержденных убытков в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных п. п. 3.2.1, 3.2.5, 3.2.6 настоящего договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком Задания, давать Подрядчику указания по выполнению Задания и требовать отчетов о его выполнении.

3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Задания или выполняет его настолько медленно, что завершение работ к согласованному сроку становится явно невозможным, отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения понесенных документально подтвержденных убытков.

3.4.3. Если во время выполнения Задания станет очевидным, что результат работ не будет соответствовать условию о качестве, согласованному в настоящем договоре, по вине Подрядчика, установить Подрядчику срок для исправления недостатков работ, а в случае неисполнения Подрядчиком обязательства по исправлению недостатков в срок отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения убытков либо поручить выполнение Задания третьему лицу за счет Подрядчика.

4. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

4.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещение своих расходов, понесенных на экспертизу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья и тары для упаковки готовой продукции (Приложение N ___).

5.2. В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора и Задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ руб. за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

6.1.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего договора относятся следующие сведения: _________________________.

7.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: _________________________.

Читайте так же:  Отчетность в логистике

Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: _________________________.

Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: _____________ (должность, Ф.И.О.) и состоит в осуществлении следующих действий: _________________________.

Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: _________________________.

7.3. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров.

8.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение суда по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Уведомления Сторон должны быть направлены одним из следующих способов: по факсу N ______, электронной почте _____________ или курьером по адресам, указанным в разделе 10 настоящего договора.

9.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

9.3.1. Задание Заказчика (Приложение N ___).

9.3.2. Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N ___).

9.3.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N ___).

9.3.4. Копии сертификатов по качеству:

а) сырья, б) тары, в) готовой продукции (Приложение N ___).

9.3.5. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N ___).

9.3.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N ___).

9.3.7. Акт выполненных работ (Приложение N ___).

9.3.8. Отчет о расходовании сырья (Приложение N ___).

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПЕРЕРАБОТКУ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА No. ______
на переработку мяса и мясной продукции
и производство мясного фарша
г. ________________ «___»__________ ____ г.

_____________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре.
Форма задания Заказчика приведена в Приложении No. 1 к настоящему договору.
Задания от имени Заказчика могут подписываться __________________ _____________________________________________________________________.
1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, — переработка мяса и мясной продукции и производство мясного фарша.
1.3. Заказчик передает в пользование Подрядчику сырье в объемах и количестве, указанных в задании и рассчитанных на основе представленной Подрядчиком калькуляции (Приложение No. 2 к настоящему договору).
1.4. Право собственности на сырье и результат работы (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.
1.5. Срок действия настоящего договора:
— начальный срок _______________________________________________;
— конечный срок ________________________________________________.
Сроки выполнения отдельных работ указываются в заданиях Заказчика.
2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет __________ (_________________) рублей за _________ готовой продукции.
2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость произведенных работ в течение ____________ дней после подписания накладной об отгрузке готовой продукции в соответствии с объемом готовой продукции, указанным в данной накладной.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания.
3.1.2. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, требованиям ГОСТов и техническим условиям.
3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его указаний.
3.1.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком сырья;
б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу не дожидаясь ответа или не смотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.
3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.
3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику указания по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении.
3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.
3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ
4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Подрядчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работы — немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт.
4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на ее недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.
4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение ________ со дня их обнаружения.
4.5. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами — обе стороны поровну.
5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком сырья.
6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников. В частности, Подрядчик не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков предоставленного Заказчиком сырья.
6.4. В случаях, когда задание выполнено Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими качество работы, или с иными недостатками, которые делают работу непригодной для обычного использования и за которые Подрядчик отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.5. За просрочку оплаты работ Заказчик уплачивает пеню в размере _____% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.
6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Заказчик.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента его передачи Заказчику несет Подрядчик. Моментом передачи результата работы Заказчику считается дата подписания сторонами накладных.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п. 1.5.
8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
8.3. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.
8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством или настоящим договором.
8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.
8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.
Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Заказчик: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Приложение к настоящему договору:
1. Форма задания Заказчика Подрядчику.
2. Калькуляция.

Читайте так же:  Льготы матерям одиночкам новосибирск 2018

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Подрядчик:
__________________________ _________________________
М.П. М.П.

Договор подряда по переработке

Образец (бланк; форма; шаблон; пример)

ДОГОВОР

на выполнение работ по переработке сырья на возвратной основе

(давальческий договор; договор подряда переработки давальческого сырья)

г. «____»_______ 20__ г.

в лице _______________________________________________________________________ ,

действующего на основании ____________________________________________________ ,

с одной стороны, и

в лице генерального директора __________________________________________________ ,

действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется вы­полнить в соответствии с условиями договора квалифициро­ванную работу (требования раздела 2 договора) по переработке сырья ЗАКАЗЧИКА, а последний обязу­ется принять результат этой работы и оплатить его.

2. ХАРАКТЕР РАБОТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЯ

ПОДРЯДЧИК по договору осуществляет на своих технологических установках переработку поставленного ЗАКАЗЧИКОМ сырья путем применения технологий на основании полученного ПОДРЯДЧИКОМ патента от «___»_________ ______ г. №_________________ (свидетельства; Ноу-хау).

3. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. Результатом выполненных работ по договору явля­ется ______________________ (вид) продукция, полученная при переработке поставленного сырья и определенная в Спецификации на выработку готовой продукции – Приложение №3 к договору.

3.2. Норма выхода (расходный коэффициент) и требования к качеству (ТУ, ГОСТ) вырабатываемой продукции определены в Приложении №3 к договору. При изменении фракционного и структурно-группового состава сырья нормы выхода продукции уточняются сторонами в течение ___ дней с момента предоставления ЗАКАЗЧИКУ данных физико-химического анализа, полученных в лаборатории входного сырья ПОДРЯДЧИКА при проведении им лабораторного анализа сырья.

3.3. ПОДРЯДЧИК обязуется передать ЗАКАЗЧИКУ продукцию, указанную в п.3.1 договора, в сроки и на условиях, определенных договором.

3.4. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он располагает всеми необходимыми знаниями, опытом, разрешающими документами и оборудованием, обеспечивающими прием сырья, его переработку и отгрузку готовой продукции в соответствии с условиями договора.

4. СЫРЬЕ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Работы выполняются из сырья ЗАКАЗЧИКА. Наименование, цена, сроки поставки, технические условия (ТУ, ГОСТ) и объем сырья определяются в Спецификации на поставку сырья — Приложение №1 к договору.

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения сырья до его передачи ПОДРЯДЧИКУ несет ЗАКАЗЧИК.

4.3. Качество сырья подтверждается паспортом (сертификатом) качества производителя сырья. В случае недоброкачественности предоставленного сырья ЗА­КАЗЧИК обязан произвести его замену в срок _________ дней с момента получения результатов анализа лаборатории входного сырья ПОДРЯДЧИКА. Под недоброкачественностью сырья понимается невозможность его использования для получения продукции, оговоренной в п.3.1 договора.

4.4. Условия поставки сырья ПОДРЯДЧИКУ:

4.4.1. Спецификации на поставку сырья составляются на _________ (период времени) и дополнительно согласовываются сторонами ежемесячно не позднее чем за 5 дней до начала поставок. Ежемесячно не позднее чем за 15 суток до начала отгрузки ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ и грузоотправителю сырья подтверждение станции назначения о готовности приема каждой месячной партии сырья.

4.4.2. Поставка сырья производится _______________ (вид транспорта) транспортом до ________________ (место передачи) ПОДРЯДЧИКА.

4.4.3. Норма разгрузки (слива; оборота) одной отправки у ПОДРЯДЧИКА не должна превышать 48 часов с момента прибытия груза в место передачи и до момента возврата транспортного средства (вагона; цистерны; полувагона и т.д.). Время нахождения транспортного средства у ПОДРЯДЧИКА определяется по подлинникам накладных (ж/д; авто). Возврат осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ по реквизитам, указанным в накладной в соответствии с Правилами перевозок грузов.

4.4.4. Датой передачи сырья на переработку, поставленного ЗАКАЗЧИКОМ ж/д транспортом, считается дата штемпеля станции назначения на ж/д накладной.

Дата передачи сырья, поставленного трубопроводным транспортом, определяется ПОДРЯДЧИКОМ по мере прохождения партии сырья через замерный узел ПОДРЯДЧИКА.

4.4.5. Учет поступающего сырья производится по мере его поступления и подтверждается промежуточными актами, подписываемыми через каждые ___________ дней уполномоченными представителями сторон на основании данных учета на замерном узле ПОДРЯДЧИКА и отгрузочных и товаросопроводительных документов, предъявляемых ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ или его грузоотправителями. Промежуточные акты

Объемы месячной поставки отражаются в акте приема-передачи сырья на переработку за подписями уполномоченных представителей сторон по форме, приведенной в Приложении №2 к договору. Акт приема-передачи сырья подлежит согласованию и подписанию не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем поставки.

4.4.6. Сырье должно быть затарено таким образом, чтобы исклю­чить порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки ПОДРЯДЧИКОМ.

4.4.7. Сырье должно быть промаркировано в соответствии с уста­новленными ГОСТами.

4.5. Приемка сырья по количеству и качеству осуществляется сторонами в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №П-6 и №П-7.

5. ОПЛАТА СЫРЬЯ ЗАКАЗЧИКА

5.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в течение ________ дней с момента передачи оплатить сырье, предоставляемое на переработку. Право собственности на сырье переходит к ПОДРЯДЧИКУ в момент его передачи, оговоренный в п.4.4.4 договора.

5.2. Оплата предоставляемого на переработку сырья осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА

6.1. ЗАКАЗЧИК выплачивает полную стоимость продукции, слагаю­щуюся из расходов по переработке сырья. Расходы по переработке сырья складываются из всех издержек ПОДРЯДЧИКА, включая стоимость сырья (по разделу 5 договора) и его вознаграждения.

Стоимость расходов по переработке сырья определяется согласно приблизи­тельной смете (Приложение №4 к договору), которая подлежит уточнению сторонами в случае изменения условий формирования статей расходов (изменения цен на энергоресурсы и т.п.).

6.2. В случае необходимости превышения приблизительной сметы ПОДРЯДЧИК обязан письменно известить об этом ЗАКАЗЧИКА в тече­ние ___ дней. К извещению должны быть приложены документы, обосновы­вающие повышение сметы.

6.3. ЗАКАЗЧИК обязан в течение ____ дней после получения извещения дать ПОДРЯДЧИКУ соответствующий ответ о подтверждении заказа или об отказе от договора. Неполучение ответа в установленный срок считается подтверждением заказа.

6.4. Существенным считается превышение приблизительной сметы более чем на _____% от общей суммы приблизительной сметы.

6.5. Расходы по оформлению дополнительного плана перевозок, транспортировке продукции до станции назначения покупателя, транспортировки продукции в ж/д в/ц, отгрузке продукции трубопроводным транспортом, таможенным платежам, налогам, сборам, взимаемым в РФ при экспорте российских товаров, штрафные санкции при невыполнении планов перевозок, в том числе дополнительных планов по вине ЗАКАЗЧИКА относятся на ПОДРЯДЧИКА с последующим возмещением ЗАКАЗЧИКОМ в денежной форме согласно выставленных ПОДРЯДЧИКОМ счетов.

6.6. Расходы по транспортировке сырья до станции назначения ПОДРЯДЧИКА при транспортировке в собственных или арендованных ж/д цистернах, а также затраты по возврату этих цистерн несет ЗАКАЗЧИК.

6.7. Стороны ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, производят сверку расчетов по договору и подписывают акт сверки. Сумма задолженности одной из сторон подлежит погашению в пользу другой стороны не позднее 30 дней с даты подписания сторонами акта сверки.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Расчет по переработке и ранее оплаченного ПОДРЯДЧИКОМ сырья осуществляется единовременно.

7.2. Сроки оплаты:

— в течение ______ дней с момента подписания договора аванс (задаток) в размере ________________________;

— в течение __________ дней с момента подписания Акта выработки готовой продукции окончательный расчет.

7.3. Порядок оплаты: в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА или векселями.

7.4. ЗАКАЗЧИК обязан известить ПОДРЯДЧИКА об осуществлении платежа в срок _____ рабочих дней с момента осуществления платежа путем направления телеграммы с уведомлением или факса.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. ПОДРЯДЧИК обязуется приступить к переработке каждой поставленной партии сырья не позднее одного рабочего дня с момента поставки партии и обеспечить изготовление продукции в срок не более десяти дней с правом досрочного выполнения, а в случае возникновения производственных осложнений – в сроки, дополнительно согласованные сторонами.

Читайте так же:  Страховые компании армавир осаго

8.2. По окончании выполнения работ по переработке партии сырья ПОДРЯДЧИК обязан письмен­но известить ЗАКАЗЧИКА о готовности продукции к сдаче в течение _____ рабочих дней.

ПОДРЯДЧИК сохраняет право собственности на выработанную продукцию до момента ее передачи ЗАКАЗЧИКУ.

Момент перехода права собственности на выработанную продукцию от ПОДРЯДЧИКА к ЗАКАЗЧИКУ устанавливается отдельно на каждый вид продукции и оговаривается в Спецификации на выработку готовой продукции (Приложение №3 к настоящему договору).

По настоящему договору устанавливается два момента перехода права собственности:

8.2.1. Дата фактической передачи продукции перевозчику (дата отгрузки) для отправки по указанным ЗАКАЗЧИКОМ реквизитам или дата передачи ЗАКАЗЧИКУ в случае самовывоза. Отгрузка продукции ЗАКАЗЧИКУ осуществляется на основании надлежаще оформленной доверенности на ее получение. В спецификации обозначается как «Дата отгрузки».

8.2.2. Дата подписания сторонами акта приема-передачи продукции (Приложение №6 к договору ). В спецификации обозначается как «Дата подписания акта приема-передачи».

8.3. Остановки на плановый ремонт своих технологических установок ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ в январе текущего года с целью совмещения данных остановок с ремонтом установок производителей сырья. Не позднее чем за 30 дней до намечаемой даты остановки стороны уточняют окончательный совмещенный график остановки на плановый ремонт. Сроки поставки сырья и отгрузки продукции в период планового капитального ремонта согласовываются сторонами отдельно.

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (продукции) до ее передачи ЗАКАЗЧИКУ несет ПОДРЯДЧИК.

8.5. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПЕРЕРАБОТАННОГО СЫРЬЯ

9.1. Переработанное сырье должно быть представлено ЗАКАЗЧИКУ в виде готовой продукции, оговоренной в п.3.1 договора. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ паспорта качества (сертификаты) на каждый объем выработанной продукции.

9.2. Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по промежуточным актам выработки готовой продукции в течение ______ рабочих дней с момента извещения ЗАКАЗЧИКА о готовности очередной партии переработанного сырья с выставлением счетов за переработку.

В течение ____ рабочих дней после подписания Акта выработки готовой продукции ЗАКАЗЧИК обязан представить ПОДРЯДЧИКУ отгрузочные реквизиты получателя продукции.

В случае непредоставления ЗАКАЗЧИКОМ реквизитов отгрузки на выработанную продукцию в течение _______ дней с момента подписания Акта выработки готовой продукции или неподписания данного акта в установленный срок, ПОДРЯДЧИК вправе реализовать необеспеченный реквизитами объем продукции по собственному усмотрению с восполнением недопоставленного объема продукции в последующие периоды в сроки, отдельно согласованные сторонами.

ПОДРЯДЧИК вправе самостоятельно реализовать необеспеченный реквизитами объем продукции полностью (все виды выработанной продукции) или выборочно (отдельные виды выработанной продукции). При самостоятельной реализации ПОДРЯДЧИКОМ отдельных видов выработанной продукции, ЗАКАЗЧИК обязан исполнить свои обязательства в отношении оставшихся видов продукции.

Количество выработанной и отгруженной ЗАКАЗЧИКУ продукции по итогам месяца фиксируется в соответствующих Актах выработки готовой продукции согласованной формы (Приложение №5 к договору) за подписями уполномоченных представителей сторон. Акты выработки готовой продукции подлежат согласованию и подписанию сторонами не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем передачи продукции.

Количество продукции определяется за каждый отчетный месяц исходя из количества и состава фактически поставленного сырья.

9.3. Отгрузка полученной продукции ЗАКАЗЧИКУ или указанному им лицу осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ в следующем порядке:

9.3.1. ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ предварительный график отгрузки продукции с указанием ожидаемого количества, направлений и сроков отгрузки. По внутренним направлениям – не позднее, чем за 15 дней до начала каждого месяца отгрузки.

9.3.2. Передача продукции, погруженной в железнодорожные вагоны, производится на станции _____________________________________________.

9.3.3. В случае отгрузки продукции в собственных или арендованных ПОДРЯДЧИКОМ цистернах, ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить возврат порожних цистерн. Норма разгрузки (слива; оборота) одной отправки у ЗАКАЗЧИКА не должна превышать 48 часов с момента прибытия транспортного средства на станцию назначения ЗАКАЗЧИКА в груженом состоянии и до момента возврата на эту станцию в порожнем состоянии. Время нахождения транспортного средства у ЗАКАЗЧИКА определяется по подлинникам ж/д накладных. Возврат порожних транспортных средств осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ по реквизитам, указанным в ж/д накладной (графа «Наименование груза») в соответствии с Правилами перевозок грузов.

9.3.4. Спецификации на отгрузку продукции согласовываются сторонами ежемесячно не позднее чем за пять дней до начала отгрузки.

Приемка продукции о количеству и качеству осуществляется сторонами в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №П-6 и №П-7.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение условий договора виновная сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.2. ПОДРЯДЧИК по договору несет от­ветственность за необеспечение вследствие производственных упущений фактического выхода продукции в сравнении с согласованной сторонами нормой выхода продукции при условии соответствия поставленного ЗАКАЗЧИКОМ сырья требованиям согласованных ТУ. В этом случае порядок возмещения объема недопоставленной продукции согласовывается сторонами дополнительно.

10.3. Стороны обязуются рассматривать претензии по качеству и/или количеству сырья или продукции не позднее 30 дней с даты их получения.

10.4. Претензии, предъявленные сторонами в отношении отдельных партий сырья (продукции), отгруженных по договору, не являются основанием для отказа сторон от отгрузки и приемки следующих партий.

10.5. Виновная сторона несет ответственность согласно Транспортному уставу железных дорог РФ за задержки установленных сроков отправки порожних ж/д цистерн.

11.1. При невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясений, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий, блокады, войны и действий военного характера, эмбарго, запретительных действий государственных органов, а также других не зависящих от воли сторон чрезвычайных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении договора, срок исполнения обязательств переносится на период, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие указанных в п. 11.1 договора обстоятельств, должна известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом.

11.3. Если указанные в п. 11.1 договора обстоятельства не прекращаются в течение 2-х месяцев, любая из сторон вправе поставить вопрос о расторжении договора. При этом лицо, не исполнившее обязательства по договору ввиду форс-мажорных обстоятельств не несет ответственности за их невыполнение.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Все действия сторон, определяемые договром, являются коммерческой тайной. Вся информация, переписка и прочие документы, касающиеся ведения дел по предмету договора, строго конфиденциальны.

Копии текста договора и его дополнений могут быть представлены без согласия другой стороны только организациям, обслуживающим операции по реализации договора и органам, имеющим на это право в соответствии с законодательством РФ.

Промежуточные акты, предусмотренные договором офорляются по согласованной форме ежемесячных актов.

12.2. В случае расторжения договора или прекращения его действия условия конфиденциальности по договору сохраняются в силе в течение двух лет.

12.3. В случае возникновения разногласий по качеству сырья (продукции), окончательным и обязательным для обеих сторон будет результат анализа, произведенного незаинтересованными организациями, определенными по предварительному согласованию сторон.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и действует с момента подписания до ________ 20____ г., а в части взаиморасчетов до их полного завершения. Действие договора может быть продлено на следующий календарный период дополнительным соглашением, подписанным сторонами.

13.2. В случаях, не предусмотренных договором, сторо­ны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

13.3. После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и прото­колы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся договора, теряют юридическую силу.

13.4. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае. Все приложения, изменения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью и действительны если они подписаны полномочными представителями сторон и скреплены печатью.

13.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения условий договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

13.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

13.7. Связь между сторонами осуществляется путем отправления почтовых либо факсимильных сообщений. Данные факсимильные сообщения принимаются сторонами в качестве документов, предусмотренных договором, при условии последующего оформления их сторонами в установленном порядке.

14. УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1. Полномочными представителями сторон по договору являются:

ПОДРЯДЧИК ______________________________________________тел. ___________

ЗАКАЗЧИК ________________________________________________тел. ___________

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Почтовый адрес и индекс: __________________________

Телефон ________, телетайп _________ , факс ________

Расчетный счет № __________________в _____________________

Корреспондентский счет: ___________________________ , БИК ________

ИНН ___________________, ОГРН _____________________

Почтовый адрес и индекс: __________________________

Телефон ________, телетайп _________ , факс ________

Расчетный счет № __________________в _____________________

Корреспондентский счет: ___________________________ , БИК ________

ИНН ___________________, ОГРН _____________________

15.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг дру­га в случае изменения сведений, указанных в п. 14 и 15 договора.

_________________ /_____________________/ _________________ /__________________/

Рубрики: Без рубрики