Договор на ремонт холодильного оборудования образец

Содержание:

Договор на ремонт холодильного оборудования

ДОГОВОР № _____

на ремонт холодильного оборудования

г. Москва «____»__________ 2015г.

Индивидуальный предприниматель Любименко Дмитрий Александрович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства ОГРН 50 012747148 от 27.06.2011г., с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по ремонту холодильного оборудования, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________ согласно прилагаемому перечню (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость ремонтных работ и расходных материалов по Договору составляет : _________________________________________________________ рублей 00 копеек.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1., включает в себя: ремонт оборудования, затраты по приобретению расходных материалов, транспортные расходы по доставке расходных материалов до места проведения работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Оплата Заказчиком стоимости работ осуществляется путем перечисления 100 % суммы в течение 5 (пяти) банковских дней

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

4.1.Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы в течение 3-х (трех) рабочих дней после поступления оплаты на банковский расчетный счет Исполнителя.

4.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и в течение 3-з дней подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, что будет являться подтверждением надлежащего выполнения работ Исполнителем и отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель устраняет недостатки/недоработки в течение 2-х рабочих дней и предоставляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. Исполнитель оставляет за собой право заменять оговоренные ранее запасные части на аналогичные, в случае их отсутствия у поставщика Исполнителя.

5. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых ремонтных работ. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет 6 месяцев.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки в ремонтно-наладочных работах.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за неисправности в тех случаях, когда:

— оборудование используется не по назначению;

— происходят перебои в обеспечении электроэнергией;

-температура окружающей среды не соответствует техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию;

— отсутствует необходимая вентиляция помещений.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, решать путем переговоров.

6.2. Если возможные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Договор заключается на срок с «_____»______________2015г. по «___»____________________2015г.

7. 2. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах с Приложениями для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Договор на ремонт холодильного оборудования образец

Образцы типовых договоров / Договор на техническое обслуживание холодильного оборудования

ДОГОВОР №______ Договор на техническое обслуживание холодильного оборудования

ООО «АВИСАНКО» (Москва), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу и пуско-наладке холодильного оборудования.
1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет_______________________________, включая НДС.
2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

3. Монтажные и пуско-наладочные работы

3.1. За 5 (пять) дней до начала монтажных работ Подрядчик выдает Заказчику подробное письменное предписание по подготовке производственных помещений к монтажу.
3.2. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2, и его подтверждения.
3.3. Обкатка холодильного оборудования производится в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента пуска. Если в течение данного времени у Заказчика не возникает претензий к работе оборудования, то сторонами составляется и подписывается Акт приема-сдачи работ.

Договор на техническое обслуживание оборудования

Компания «Неоинвест» осуществляет сервисное обслуживание холодильного оборудования организациям, зарегистрированным в Москве и Московской области. Для полноценного сотрудничества заключается стандартный договор, который может быть изменен по согласию двух участвующих сторон. Ниже мы приводим юридический образец.

Образец нашего стандартного договора:

Договор на техническое обслуживание оборудования.

г. Москва «01» ____ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Неоинвест», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Полубояринова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________________, действующей на основании устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию (далее при упоминании в тексте Договора «техобслуживание) вентиляционного, холодильного, климатического и водоохлаждающего оборудования (далее при упоминании в Договоре «Оборудование») в объемах, по ценам, и на условиях согласованных Сторонами в настоящем Договоре и соответствующих Приложениях к нему. Перечень Оборудования приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору, где указано наименование, марка, модель, количество, цена и стоимость работ. Перечень работ, выполняемых Подрядчиком в рамках проведения техобслуживания, перечислен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Обязанности сторон.

2.1. Права и обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего Договора и в Приложении № 2 в следующие сроки:

  • Проведение консультаций персонала Заказчика – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора;
  • Проведение консультаций в случае смены персонала Заказчика – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления соответствующей Заявки Заказчиком;
  • Профилактический осмотр – не реже 1 (одного) раза в неделю, а также при каждом аварийном вызове;
  • Текущий ремонт в случае обнаружения неполадок Подрядчиком – в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения;
  • Выезд мастера в случае аварийного вызова Заказчика – в течение 2 (двух) часов с момента поступления соответствующей Заявки в диспетчерскую службу Подрядчика.
  • Работа диспетчерской службы – будни с 9.00 до 19.00 тел. _____________, выходные и праздничные дни с 9.00 до 12.00. тел. ____________ Начальник сервисной службы Васильев Вадим Алексеевич тел. ___________

2.1.2. Приступает к работе по техобслуживанию, согласно условиям настоящего Договора, только при условии выполнения Заказчиком обязательств по оплате. В случае не поступления суммы оплаты в оговоренные сроки (п. 3.3. настоящего Договора) Подрядчик приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, о чем письменно уведомляет Заказчика, до момента осуществления Заказчиком оплаты. При этом период приостановки техобслуживания не подлежит оплате Заказчиком.

Читайте так же:  Идейный спор между кирсановым и базаровым

2.1.3. Составляет соответствующие предписания и аварийные акты, в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования или техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных и иных работ, обеспечивающих работу Оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией, и в случае невыполнения в указанные в акте сроки исключает Оборудование из настоящего Договора в одностороннем порядке.

2.1.4. При проведении работ по техобслуживанию соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной службы, на предприятиях, где производятся подобные работы.

2.1.5. Выделяет своего постоянного представителя (электромеханика), который осуществляет техническое обслуживание на объекте Заказчика.

2.1.6. В целях своевременного выполнения условий настоящего Договора Подрядчик заключает договора по проведению субподрядных работ с другими организациями холодильного сервиса за свой счет. Ответственность за качество и сроки работ, выполненных вышеуказанными организациями, несет Подрядчик согласно настоящему Договору.

2.1.7. Производит изменение расценок на выполнение техобслуживания, но не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с даты подписания настоящего Договора и не более 2 (двух) раз в году.

2.1.8. В случае невозможности выполнения условий настоящего Договора, расторгает Договор в одностороннем порядке или предлагает Заказчику перезаключение Договора на иных условиях, о чем обязуется сообщить Заказчику в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц до прекращения работ по настоящему Договору.

2.1.9. В случае выхода из строя Оборудования находящегося на техобслуживании, в результате привлечения Заказчиком для ремонта посторонних лиц, нарушения правил эксплуатации Оборудования или других обязанностей, указанных в настоящем Договоре, расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке или оформляет аварийный акт и производит ремонт вышедшего из строя Оборудования за отдельную плату.

2.1.10. В случае выхода из строя Оборудования находящегося на техобслуживании по вине Подрядчика и/или его представителей Заказчик оформляет аварийный акт и Подрядчик производит ремонт вышедшего из строя Оборудования за свой счет.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Выполняет предписания Подрядчика, связанные с соблюдением правил эксплуатации и техники безопасности, а также с выполнением работ, не входящих в компетенцию Подрядчика, но необходимых для нормальной работы Оборудования.

2.2.2. При выходе Оборудования из строя отвечает за сохранение продуктов от порчи.

2.2.3. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию эксплуатации Оборудования, которое:

  • Обеспечивает доступ к эксплуатации Оборудования только лиц, прошедших специальное обучение и инструктаж по технике безопасности;
  • Организует ежедневную проверку состояния Оборудования, следит за бесперебойным обеспечением оборудования электроэнергией, водой и температурным режимом окружающей среды машинных отделений, согласно паспортным данным и руководствам по эксплуатации;
  • При обнаружении неисправности оборудования, немедленно отключает его от электрической сети и направляет Заявку в техническую службу Подрядчика.

2.2.4. Выделяет помещение для размещения инструмента, спецодежды и материалов, необходимых для производства работ по техобслуживанию.

2.2.5. Заказчик оформляет «Журнал учета выполненных работ на оборудовании», а Подрядчик заносит в него все выполненные работы, перечень израсходованных запасных частей и израсходованных материалов, а также замечания по эксплуатации оборудования и соответствующие предложения. Ответственность за сохранность журнала несет Заказчик.

2.2.6. Заказчик вправе расторгнуть Договор в любой момент, предупредив об этом Подрядчика не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения. Если расторжение настоящего Договора не связано с несогласием Заказчика с изменением Подрядчиком расценок на техобслуживание (п.2.1.7. настоящего Договора), Заказчик обязан уведомить о желании расторгнуть настоящий Договор не позднее 3 (трех) дней со дня, когда Заказчику стало известно, или должно было стать известно, об изменении расценок на техобслуживание.

3. Сумма Договора, порядок и условия расчетов.

3.1. Стоимость техобслуживания за 1 (один) месяц составляет ____________ (_______) руб. без НДС – гл.26.2 НК РФ.

3.2. Расчеты за техобслуживание осуществляются по Договорным ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. Оплата материалов, израсходованных на техобслуживание, производится Заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.

3.3. Заказчик освобождается от оплаты техобслуживания в случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, в соответствии с п. 2.2.6. настоящего Договора, приостановлением действия настоящего Договора по инициативе Подрядчика (п. 2.2.2. настоящего Договора) или истечения срока действия настоящего Договора (п. 5.3. настоящего Договора).

3.4. Общая стоимость техобслуживания, указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору, не включает стоимость материалов, необходимых для техобслуживания, необходимые расходные материалы приобретаются за счет Заказчика. В стоимость техобслуживания не включена стоимость капитального ремонта и замены Оборудования из-за физического и морального износа, в том числе компрессоров и электродвигателей. В таких случаях материалы предоставляются Подрядчиком за отдельную плату, цена на материалы устанавливается со скидкой и оплачивается отдельным счетом.

3.5. Прием вновь смонтированного Оборудования (если монтаж производится не Подрядчиком) на техобслуживание, производится согласно Акту осмотра Оборудования, на основании которого будут установлены цены и порядок оплаты. В случае выдачи гарантийного талона на это Оборудование Подрядчиком или другими фирмами, имеющими специальное соглашение с Подрядчиком, стоимость техобслуживания нового Оборудования устанавливается в размере 50 (пятьдесят)% от стоимости техобслуживания такого типа Оборудования на время действия гарантийного срока.

3.6. Монтажные работы, работы по устройству защитного заземления, а также ремонт (холодильного) Оборудования, вышедшего из строя в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в стоимость техобслуживания не входят. Вышеуказанные работы производятся по письменной Заявке Заказчика. В случае невозможности установления на месте причины выхода из строя Оборудования, Заказчик несет расходы по проведению ревизии данного Оборудования в независимом техническом центре, а также по демонтажу и доставке данного Оборудования. В случае если виновником выхода из строя Оборудования является Подрядчик, то вышеуказанные расходы Заказчика подлежат компенсации со стороны Подрядчика.

3.7. Капитальный ремонт Оборудования, а также монтаж нового Оборудования осуществляется Подрядчиком за отдельную плату. Стоимость, сроки выполнения вышеуказанных работ поставляемого Оборудования и прочие условия оговариваются дополнительно в соответствии с Дополнительным соглашением, составленным и подписанным обеими Сторонами.

4. Ответственность сторон.

4.1. В случае нарушения сроков платежа в соответствии с главой 3 настоящего Договора или при отказе от акцепта платежного требования, выставленного Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5% от суммы просроченного платежа, но не более 10% от указанного платежа.

4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0,5% ежемесячной стоимости техобслуживания неработающего оборудования.

4.3. Ответственность сторон за работы по монтажу, капитальному ремонту и пусконаладочным работам Оборудования, производимых Подрядчиком на объекте Заказчика, оговаривается в соответствующем Протоколе.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств выполнять работы в полном объеме, надлежащего качества и в согласованные сроки по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с ГК РФ и возмещает Заказчику реальный ущерб, причиненный таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

5. Изменение и расторжение Договора.

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут, помимо порядка предусмотренного п. 2.2.5. настоящего Договора, в одностороннем порядке любой из Сторон в случае систематического нарушения (более двух раз) его условий другой Стороной. Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется заинтересованной Стороной за 10 (десять) дней до указанной даты расторжения. Затем в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления, Стороны производят взаиморасчеты по настоящему Договору, связанные с его расторжением.

5.2. Изменения в настоящий Договор вносятся путем составления Дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами, все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при составлении Дополнительного соглашения к данному договору и их подписании обеими Сторонами.

Читайте так же:  Приказ списание мбп

5.3. В случае изменения экономической ситуации в стране, стоимость работ по п. 3.1. Договора может быть пересмотрена по взаимному согласованию Сторон, с предварительным письменным уведомлением Заказчика за 30 календарных дней.

5.4. Ни одна из Сторон не может передавать права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

5.5. Если ни одна из Сторон до окончания срока действия Договора не выходит с инициативой расторжения, Договор продляется автоматически на неопределенный срок.

5.6. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, определенных законодательством Российской Федерации, и в случае их действительного влияния на возможности одной из сторон исполнить свои обязательства. После прекращения форс-мажорных обстоятельств пострадавшая Сторона обязана исполнить свои обязательства в согласованные с другой стороной сроки. В случае если указанные обстоятельства длятся больше чем два месяца, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, направив соответствующее уведомление другой Стороне в течение 5 (пяти) дней со дня истечения указанного срока.

5.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Реклама на сайте:

© www.demamida.ru 2018 | ТПК Демамида. Контактная информация тел. (904) 970-17-57

Запрещается использование авторских материалов сайта, без указания активной ссылки на наш сайт, а лучше на конкретную страницу источник статьи

Тема: образец договора

образец договора

ИП ************ Л.А.
г. Краснодар, ул. Горького 174
т. 240**** , т. сот.8-918-***********Ремонт сложной бытовой техники
________________________________________
Договор об оказании услуг

г. Краснодар « » июня 2010г.
Индивидуальный предприниматель , ********** ********** ********** действующего на основании свидетельство № ******* , именуемый в дальнейшем «Подрядчик» и ГЦМПП — филиал ФГУП «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Краснодарского МСЦ ОСП ГЦМПП филиала ФГУП «Почта России» Москалевой Татьяной Николаевной, действующего на основании доверенности от 08.02.201г. №38/10д-МСЦ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является исполнение работ по ТО кондиционеров в помещениях Заказчика. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя исполнение указанных работ собственными силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Цена и общая стоимость.
2.1. Общая сумма настоящего договора составляет,********* тысяч девятьсот двадцать рублей 00коп.
без НДС.
3.Платежи.
3.1. Оплата производится «Заказчиком» по факту выполненных работ, в течение 5 календарных дней.
3.2. Форма оплаты: безналичный расчет.
3.3. Заказчик обязан известить Подрядчика об осуществлении платежа в срок двух дней.
4.Сроки начала и завершения работ по договору.
4.1. Дату начала работ по договору стороны определяют с момента подписания Договора.
4.2.Подрячик обязуется выполнить работы в течение 10 рабочих дней.
5.Рекламации.
5.1. Рекламации могут быть заявлены в течение гарантийного срока в отношении качества ремонта обслуживание в случае несоответствия его качеству, обусловленному в настоящем Договоре.
6.Форс-мажер.
6.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийного бедствия, запрещений экспорта или импорта, или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
6.2. Форс-мажорные обстоятельства, грозящие одной из сторон не выполнением Договора, должны быть доведены до партнера немедленно и до истечения срока действия взаимных обязательств.
6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки. Выдаваемые соответственно торговой палатой по местонахождению «Подрядчик» или «Заказчиком».
7.Арбитраж.
7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края на основании действующего законодательства.

8.Прочие условия.
8.1. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Настоящий договор вместе с приложениями содержит 2 страницы.
8.4. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
9.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
«Подрядчик»: ИП **************
Юридический адрес: г. Краснодар ул. Горького 174
Почтовый адрес: г. Краснодар ул. Горького 174
Банковские реквизиты: Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г. КРАСНОДАР
Р/С **************** К/С************* ИНН 0274062111 БИК 40349700

«Заказчик»: Краснодарский МСЦ ОСП ГЦМПП филиала ФГУП «Почта России»
Юридический адрес: г.Москва Варшавское шоссе 37
Почтовый адрес: г Краснодар Привокзальная площадь 1
Банковские реквизиты: Краснодарский филиал ОАО АКБ «Связь — Банк»
Р/с******************
К/с*****************
«Подрядчик»:

Дата:__________________________
Должность: ИП Сименцов
Подпись:__________________________
М.П.

«Заказчик» Краснодарский МСЦ ОСП ГЦМПП
филиала ФГУП «Почта России»
Дата:__________________________
Должность:__________________________
Подпись:__________________________
М.П.
что вроде этого
вопрос у тебя какой вид нало обложение ))))

Web система для управления сервисом холодильного оборудования. Автоматизация сервисных центров.

Веб сервис Кларис Service Desk — онлайн обработка заявок на ремонт холодильного оборудования.

Web-сервис разработан для автоматизации процесса подачи, принятия, отслеживания и обработки заявок на ремонт и перемещение холодильного оборудования, а также заявок на поставку запасных частей, в режиме реального времени.

Веб система позволяет:

  • регистрировать заявки на ремонт и перемещение холодильников через Интернет,
  • в режиме реального времени отслеживать статус (состояние) заявки,
  • самостоятельно получать достоверные отчеты о ремонтах, техническом обслуживании, перемещениях холодильного оборудования, объеме и составе услуг, расходе запчастей.

В любом магазине есть несколько холодильников, холодильных шкафов или пристенных витрин (далее, для краткости — холодильники), задача которых — увеличивать продажи размещенных в них продуктов или напитков. Соответственно, холодильник нужно:

  • доставить в магазин и подключить
  • переместить на другую торговую точку
  • провести ТО
  • отремонтировать
  • хранить на складе

Действующие лица и их интересы:

Владельцы холодильников

Владельцы холодильников — обычно это владельцы брендов, которые наклеены на холодильнике. Хотят знать:

  • где сколько и каких холодильников расположено
  • историю перемещений холодильника
  • историю его ремонтов
  • анализ сервиса: по регионам, производителям, сервис-центрам, моделям, запчастям

Заводы- производители холодильников

Производители холодильного оборудования — обеспечивают гарантийный ремонт своей продукции.

  • запасы и расход запчастей по регионам,
  • статистику по сервис-центрам, моделям, видам отказов.

Сервисные центры

Сервис-центры — заключают договора с заводами производителями и владельцами холодильников. Они хранят на своих складах, доставляют, перемещают, ремонтируют и обслуживают холодильники. Обычно имеют сеть партнеров в регионах.
Хотят:

  • централизованно принимать заявки на ремонт холодильного оборудования, монтаж, демонтаж холодильников, распределять их по партнерам
  • Распределять по регионам запчасти
  • Учитывать договора, набор услуг и цены, при этом для заводов, заказчиков и партнеров — раздельно

Обеспечивают подключение к системе заводов, заказчиков и партнеров, чтобы каждый мог онлайн видеть состояние своих заявок, отчеты о наличии, перемещении холодильников, запчастей, историю ремонтов и перемещений, объем и состав оказанных услуг. Конечно, только свои документы, в объеме договора.

Договор на техническое обслуживание и ремонт торговой техники

Тип документа: Договор на оказание услуг

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 18,2 кб

Договор заключается между Заказчиком – владельцем торговой техники, и Исполнителем – предприятием, в лице уполномоченного, производящим услуги по ремонту оборудования. Предмет договора – техническое обслуживание Исполнителем торговой техники, согласно прилагаемому перечню. Текущий, средний или капитальный ремонты выполняются на основе технической документации, разработанной заводом-изготовителем.

Читайте так же:  Добронравов ликвидация

В договор нужно вписать данные сторон, и заполнить несколько пунктов:

  • обязанности Исполнителя – оговариваются, в какой срок, Исполнитель обязуется произвести ремонт холодильного и торгово-технического оборудования;
  • обязанности Заказчика – указывается номер технической поддержки, по которому Заказчик может обратиться в случае возникновения неисправностей в работе оборудования;
  • имущественная ответственность – вносится размер пени и штрафа для Заказчика, за просрочку или отказ от оплаты услуг Исполнителя;
  • срок действия договора – вписывается дата прекращения действия данного договора.

Особенности договора

В договоре указано, что оплата демонтажа и транспортировки производится Заказчиком отдельно и не входит в стоимость технического обслуживания. Все детали, которыми будут заменены, износившиеся, предоставляет Заказчик. Цены на услуги, оговариваются и вносятся в Приложение к договору.

Чтоб договор вступил в силу, стороны должны вписать свои юридические данные, перечисленные в специальном пункте, и поставить подписи.

Бланк договора на техническое обслуживание и ремонт торговой техники

Образец договора на техническое обслуживание и ремонт торговой техники (заполненный бланк)

Скачать Договор на техническое обслуживание и ремонт торговой техники

ДОГОВОР на техническое обслуживание и ремонт торговой техники №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту торговой техники, согласно прилагаемому к договору перечню. Объём работ, периодичность их выполнения определяется требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования, а также другой документацией, разработанной Исполнителем на основании документации заводов-изготовителей.

1.2. Текущий, средний и капитальный ремонты производятся за дополнительную плату, что оформляется соответствующими документами.

1.3. В стоимость обслуживания не включается стоимость демонтажа и монтажа оборудования, стоимость замены изношенного оборудования: компрессоров, насосов, испарителей, электродвигателей, трубопроводов, силовых щитов, сменных механизмов универсальных приводов, ТЭНов и электроконфорок. Оборудование для замены предоставляется заказчиком.

1.4. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта производится Заказчиком или Исполнителем за дополнительную плату. Заказчик предоставляет транспорт для обслуживания объектов Заказчика за пределами города. Оборудование, доставляемое в ремонт, должно быть очищено от грязи и находиться в укомплектованном виде.

1.5. Приёмка на обслуживание вновь смонтированного оборудования, снятие с обслуживания производится по письменному извещению Заказчика, на основании которого стороны вносят соответствующие изменения в приложению к договору (перечень оборудования).

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Обеспечивает выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Закрепляет за элетромеханиками для технического обслуживания оборудование согласно приложению к договору и устанавливает контроль за их работой.

2.3. Выполняет работы, предусмотренные п.1.1, п.1.2 в следующие сроки:

  • капитальные ремонты холодильного и торгово-технологического оборудования в срок до суток со дня доставки оборудования в ремонт;
  • работы по техническому обслуживанию и текущим ремонтам оборудования в сроки, предусмотренные графиками;
  • неисправности в оборудовании, возникающие в процессе эксплуатации, в течении суток с момента поступления заявки в диспетчерскую службу Исполнителя, для Заказчиков, находящихся в черте города, и в течение трёх суток, для иногороднего предприятия Заказчика.

2.4. При проведении работ соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Заказчика.

2.5. Комплектует паспортом отремонтированное оборудование с указанием даты выпуска из ремонта, гарантийных обязательств и отметкой ОТК о приёме качества выполненного ремонта.Примечание: Заказчик, утерявший паспорт на отремонтированное оборудование, лишается права на бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя в период гарантийного срока.

2.6. Производит консервацию оборудования предприятий, закрываемых на зимний период или на ремонт, или неиспользуемого Заказчиком по другим причинам и его расконсервацию с выполнением работ по инструкции о консервации по согласованным с Заказчиком графикам с оплатой по договорным ценам.

2.7. Составляет аварийные акты, предписания Заказчику в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и других работ, обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплутационной документацией.

2.8. Осуществляет контроль за периодичностью поверки средств измерения и контрольно-измерительных приборов.

2.9. Предоставляет Заказчику для согласования и подписи аварийные акты, акты выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Обеспечивает эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями эксплутационной документации, правил охраны труда и промсанитарии.

3.2. Обеспечивает оборудование электроэнергией, водой, отводом в канализацию, вентиляцией и другими энергоресурсами. Предоставляет транспорт для обслуживания объектов, находящихся за пределами города.

3.3. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию правильной эксплуатации оборудования, которое обеспечивает допуск к работе на оборудовании только лиц, прошедших обучение по программе техминимума и инструктаж по технике безопасности.

3.4. Осуществляет техническое обслуживание оборудования при использовании и непрерывный контроль за его техническим состоянием, в том числе:

  • прекращает эксплуатацию оборудования при возникновении отказа, отключает его от электросети и направляет заявку в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону ;
  • подготавливает оборудование к техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, включая чистку, мойку, подготовку эксплутационной документации, обеспечивает свободный доступ для выполнения работ;
  • обеспечивает приемку выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устранению последствий отказов. Подписывает и заверяет печатью (штампом) предоставленные Исполнителем документы о выполнении этих работ.

3.5. При выходе оборудования из строя во время его ремонта при устранении последствий отказа принимает меры к сохранению продуктов от порчи.

3.6. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для соблюдения требований эксплутационной документации при использовании оборудования.

3.7. Измерение сопротивления изоляции электропроводов и защитного заземления (зануления) оборудования в соответствии с правилами электробезопасности.

3.8. Общестроительные, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и теплоизоляционные работы.

3.9. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий, изоляции и конструкций стационарных холодильных камер, охлаждаемых емкостей и оборудования, для которого капитальный ремонт эксплутационной документацией не предусмотрен.

3.10. Замену ламп освещения, стекол прилавков, витрин и доукомплектование оборудования полками, решетками, ограждениями, поддонами и др. деталями, которые были утрачены владельцем оборудования в процессе его эксплуатации.

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования оплачиваются по договорным ценам согласно Приложению №1 к договору.

4.2. В случае увеличения стоимости запасных частей и материалов, а также удорожания услуг и тарифов, увеличения транспортных расходов, Исполнитель периодически производит соответствующую корректировку цены технического обслуживания и ремонта с последующей информацией Заказчика.

4.3. Заказчик производит расчеты с Исполнителем за каждый месяц в 1-й декаде текущего месяца.

4.4. Расчеты за работы по техническому обслуживанию производятся путем выставления Исполнителем в Банк платежных требований с приложением подписанных Заказчиком документов. Работы по капитальному и среднему ремонту оборудования, также замена оборудования (п.1.4 настоящего договора) оплачиваются по предоплате согласно счетов Исполнителя.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. При просрочке платежей по вине Заказчика за выполненные работы, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.2. За необоснованный полный или частичный отказ, а также за уклонение от оплаты услуг при других формах расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % суммы, от оплаты которой он отказался.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости обслуживания за время простоя оборудования.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до « » года.

6.2. При отсутствии взаимных претензий, стороны могут пролонгировать договор на новый срок.

6.3. В случае нежелания продлить договор на новый срок, стороны письменно информируют партнера по договору за месяц до истечения срока действия договора.

6.4. В процессе исполнения договора, при попытке его расторжения, сторона предупреждает об этом другую сторону не менее чем за месяца в письменной форме. Во взаимоотношениях сторон, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.