Примерная форма договора на оказание услуг по гидродинамической промывке (ассенизации) канализационных сетей (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ.
Договор
на оказание услуг по гидродинамической промывке (ассенизации) канализационных сетей
[ место заключения договора ]
[ число, месяц, год ]
[ Полное наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по гидродинамической промывке канализационных сетей, расположенных по адресу: [ вписать нужное ], а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Услуги по гидродинамической промывке включают в себя:
— снятие и установку сантехнических и иных приборов, мешающих очистке канализационных труб;
— подбор химических реагентов в зависимости от вида засоров и отложений в трубах;
— подбор насадок для промывки в зависимости от диаметра трубы и вида загрязнения;
— разрушение и удаление загрязнений и засоров струями воды высокого давления с использованием профессионального оборудования;
— вывоз и утилизацию на полигоне извлеченного мусора.
1.3. Услуги по гидродинамической промывке канализационных сетей оказываются [ число, месяц, год ].
Точное время оказания услуг определяется по соглашению Сторон не позднее чем за [ значение ] дней до даты начала работ.
1.4. По факту оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, Сторонами составляется двусторонний акт об оказании услуг.
Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг.
2. Оплата услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг в соответствии с условиями настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.
Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
2.2. Оплата оказываемых Исполнителем услуг осуществляется в два этапа:
— аванс в размере [ значение ] % — в день подписания настоящего договора;
— окончательный расчет производится в течение трех рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг.
2.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги по гидродинамической очистке канализационных сетей.
3.1.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по настоящему договору.
3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.3.2. Производить гидродинамическую промывку канализационных сетей с привлечением технически исправного специализированного оборудования и транспорта.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Оплачивать оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
3.4.2. Обеспечить условия для нормальной работы бригады Исполнителя, в том числе свободный доступ к канализационным сетям.
3.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Исполнителю.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных п. 2.2 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости услуг по договору.
4.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.
5. Изменение и расторжение договора
5.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
— по взаимному соглашению Сторон;
— по заявлению Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по исполнению данного договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
6.4. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.
Типовые формы договоров
В текущем разделе представлены типовые формы договоров на предоставляемые услуги. Вы можете их скачать и ознакомиться подробнее.
1. Типовая форма договора на оказание услуг по вывозу и утилизации отходов.
2. Типовая форма договора на оказание услуг по прочистке канализации и вывозу отходов.
3. Типовая форма договора на услуги по вывозу мусора.
4. Типовая форма договора на покупку отработанного масла.
5. Типовая форма договора на покупку отработанных аккумуляторов.
Договор на оказание услуг по прочистке канализации
на выполнение работ по профилактической прочистке трубопроводов хозяйственно-бытовой, ливневой канализации
г. Нижнекамск «___»___________ 2012года
________________________________________________________________________________________________, именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Энергостиль», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Шанурова Айдара Асхатовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по профилактической прочистке трубопроводов хозбытовой, ливневой канализации, на объектах Заказчика указаны в Приложение №1, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Виды и количество выполняемых работ по профилактической прочистке трубопроводов хозбытовой, ливневой канализации указаны в Приложение № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1 Выполнить все работы согласно Приложению № 1 в полном объеме и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объектов.
2.1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику канал связи:
Телефон диспетчера: 8-950-969-04-05,8-917-922-10-01
2.1.3. Качественно и в срок проводить работы по профилактической прочистке трубопроводов хозбытовой, ливневой канализации, включающие в себя:
— прочистка и промывка трубопровода хозбытовой канализации диаметром до 150 мм;
— прочистка и промывка трубопровода ливневой канализации диаметром до 150 мм;
— по окончании работ должен быть составлен Акт по форме Исполнителя с обязательным указанием следующей информации: вид и объём проведенных работ, цена и общая сумма проведенных работ, время прибытия бригады, время завершения работ, наименование Заказчика, адрес проведения работ, контактная информация. Акт должен быть заверен представителем Заказчика.
2.1.4. Своими силами и без увеличения стоимости работ устранять в 3х-дневный срок недостатки в работе, обнаруженные в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента приема выполненных работ.
2.1.5. Организовать выполнение работ в соответствии с техникой безопасности, техникой пожарной безопасности и требованиями санитарных норм.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика, свободного доступа бригады Исполнителя к объектам производства работ. В случае отсутствия доступа, Исполнитель обязан составить акт о невозможности исполнения обязательств с указанием причин отсутствия доступа, который должен быть заверен представителем Заказчика, или руководителем Исполнителя. Заказчик должен оплатить расходы, связанные с выездом бригады.
2.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения работ.
2.2.3. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ работников Исполнителя для осуществления работ к колодцам и ревизиям, месту проведения работ.
2.3.2 Предоставить Исполнителю возможность подключения ХВС и электричества к оборудованию для прочистки на территории объекта Заказчика.
2.3.3. Предоставить необходимую техническую документацию.
2.3.4. Назначить ответственного представителя для контроля и надзора за ходом проведения работ и приемки указанных работ.
2.3.5. В случае если при приемке работ будут обнаружены недостатки работ, предъявить требование Исполнителю об их устранении.
2.3.6. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.3.7. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Запрашивать у Исполнителя информацию, связанную с выполнением работ (услуг) по Договору.
2.4.2. Осуществлять контроль за исполнением условий Договора, проводить проверку выполняемых Исполнителем работ.
2.4.3. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ по данному Договору определяется на основании объёма выполненных работ, местонахождения объекта, сроков выполнения работ и иных конкретных условий исполнения обязательств по Договору, согласно Прейскуранта (Приложение№2), утвержденного Исполнителем и согласованного с Заказчиком, действующего на текущий момент (либо на основании Локального сметного расчета, составляемого Исполнителем и утверждаемого Заказчиком).
3.2. Стоимость работ устанавливается в рублях.
3.3. Оплата работ производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания Акта приемки выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета.
3.4. В случае принятия сторонами согласованного решения о прекращении оказания услуг настоящий договор расторгается. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения Договора затраты Исполнителя на оказание услуг по настоящему договору.
4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1. Приемка-передача результата выполненных работ осуществляется на основании Акта приемки выполненных работ, который составляется Исполнителем и передается Заказчику на подписание.
4.2. Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ в течение 2 (Двух) рабочих дней и передать один экземпляр Акта Исполнителю. Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания соответствующего Акта выполненных работ.
4.3. В случае отказа Заказчика от подписания Акта он обязан передать Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта. Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки выполненных работ в сроки, указанные в п.2.1.4 договора.
4.4. В случае, если со стороны Заказчика не поступило возражений и претензий по объёму, качеству и количеству оказанных Исполнителем услуг, но в то же время Акт об оказанных услугах им не подписан (не утвержден) и не представлен Исполнителю, то услуги, оказанные Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в полном объёме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае не внесения платежей по настоящему договору в сроки, установленные разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа.
5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
5.4. Споры и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, разрешаются путём проведения совместных переговоров и оформляются письменно.
5.5. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 20 (Двадцати) дней со дня их получения.
5.6. При не достижении Сторонами согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан области.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий, объективных внешних факторов и прочих обязательств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влияния на исполнение обязательств по настоящему договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Любые изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению Сторон.
6.2. Прекращение Договора не влечет за собой прекращения обязательств в части оплаты выполненных услуг (работ) и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, то настоящий договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующие 12 месяцев.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия.
7.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему договору действительны только при условии, если они совершены в письменной форме путем составления одного документа и подписаны уполномоченными лицами Сторон с приложением печатей последних.
7.3. Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней письменно сообщать друг другу об изменениях своего места нахождения, юридического и почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, иных изменениях, способных повлиять на исполнение условий Договора.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9 . РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Образец договора на прочистку канализации
г. __________ __________ г.
Общество с ограниченной ответственность «_____________», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет Договора:
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем Договоре.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
1.2.1. Прочистка трубопровода ХФК по адресу: ____________________
2. Сроки выполнения работ.
2.1.Датой начала работ является дата подписания Договора.
2.2. Окончание работ – не позднее 3 (три) рабочих дней с момента подписания Договора.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Осуществлять качественное, своевременное и безопасное выполнение работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении работ.
3.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Приостановить работы, если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их продолжения или невозможность дальнейшего выполнения, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ.
3.2.2. Привлечь Субподрядчика к исполнению работ, указанных в п. 1.2.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить свободный и безопасный доступ к колодцам, приемным решеткам и другим входам (выходам) трубопровода, подлежащего очистке.
3.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству оказанных Подрядчиком работ подписывать вышеуказанный Акт и возвращать один экземпляр Подрядчику, либо письменно представлять мотивированные отказы от их подписания.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4. Цена Договора.
4.1. Стоимость работ Подрядчика, предоставленных по настоящему Договору согласно п.1.2. составляет:
4.1.1. Стоимость прочистки трубопровода ХФК составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, включая НДС.
4.2. Оплата производится путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пять) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
4.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, стоимость дополнительных работ определяется по договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, оплачиваются отдельным счетом.
4.4. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон и зафиксирована дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5. Ответственность.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств каждая из Сторон несет ответственность самостоятельно в пределах обстоятельств в соответствии с Российским законодательством и Договором.
5.2. В случае задержки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.
6. Порядок рассмотрения споров.
6.1. Споры и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путём проведения совместных переговоров и оформляются письменно. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
7. Досрочное расторжение Договора.
7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны с указанием причин расторжения по почте.
7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством РФ. При расторжении Договора, а так же при временном приостановлении работ по инициативе одной из Сторон, завершенная работа передается по акту обмера фактически выполненных работ на момент передачи, после чего Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за выполненные работы.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств..
8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон.
9. Заключительные положения.
9.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одной для каждой из Сторон.
Оказание услуг по прочистке и промывке хозяйственно-бытовой канализации длиной 650 м (инв. № 20092929 «Наружная канализация») на территории 2, расположенной по адресу: г. Москва, проспект Буденного, д. 25а для нужд ФГУП «»ВИАМ»»
Контракт №57701024933170007380000 на ЕИС
Закупка №31705792426 на ЕИС
Сумма контракта: 137 291,00 ₽
Карточка будет добавлена в Избранное
В случае публикации текущей закупки, она заменит отслеживаемую будущую, Вы получите уведомление
Понравилась закупка? Оцените свои возможности, примите решение об участии, подготовьте необходимые документы
Вы подали заявку на участие в аукционе?
Допущены к торгам?
Организатор торгов отклонил Вашу заявку и Вы не согласны с данным решением?
Аукцион! Выигрывает тот, кто предлагает наиболее выгодные условия и цену.
Ожидайте результатов аукциона, отслеживайте соблюдение сроков:
Вы победитель? Поздравляем! Предоставьте Заказчику обеспечение исполнения контракта и подпишите контракт
Строго соблюдайте сроки. Соотношение рабочих и выходных дней не принципиально:
Соотношение рабочих и выходных дней принципиально:
Преимущества для Субъектов Малого Предпринимательства и Социально Ориентированных Некоммерческих организаций:
- Сумма обеспечения — до 2% от стоимости контракта.
- Оплата закупки — не более 15 дней с момента подписания документа о приемке.
Возможно увеличение цены контракта до 15%, но не более начальной цены в случаях:
- Если продавец — организация инвалидов
- Если продавец — предприятие уголовно-исполнительной системы
- Товарам/работам/услугам, произведенным на территории государств — членов Евразийского экономического союза
В данной закупке могут принималь участие только организации — субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации
Установлен запрет на продажу товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Образец договора на прочистку канализации
Договор подряда
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 1.2.
Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд расположенный по адресу: Московская область, г.
Видное, Московское шоссе вл. 2, именуемый в дальнейшем «Объект». 1.3. Сроки выполнения работ: Окончание: 07 июля 2015 г.
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1. Общая стоимость работ по договору подряда составляет: 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей.
Договор подряда на прокладку сетей водопровода и канализации в строящемся доме
Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке. 2.1.7. Обеспечить совместно с Заказчиком подписание необходимых разрешений на ввод результатов выполненных работ в эксплуатацию.
2.1.8. Представить Заказчику Акты выполненных работ (Приложение N 1) после завершения работ по прокладке сетей водопровода и канализации.
2.2.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.
Акт промывки канализации
Акт промывки канализации.
Договор на промывку канализационной системы.
После выполнения промывки канализационной системы подписывается акт промывки канализации. Бланки акта могут быть различными, но содержание информации всегда одно и тоже, обязательным для указания в акте промывки канализационной системы являются:
Конечно в зависимости от нюансов того или иного объекта где выполняется промывка канализации, в акт может быть включена другая информация характеризующая объект или систему, обслуживание которой проводится.
Работы считаются сданными после подписания акта всеми указанными лицами.
прочистка и обслуживание канализации
Москва, ул. Маршала Голованова д.13
Образец договора на прочистку канализации
Договор услуг по механической очистке канализационной системы
Договор оказания услуг по механической очистке канализационной системы на основании заявок.
Если вдруг что-то не работает — сообщите нам пожалуйста. Пока мы не в состоянии контролировать работу шаблонизатора ежеминутно и очень поздно узнаем об ошибках в его.
Договор на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации
Договор на выполнение по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса.
В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. Скачать образец договора на выполнение по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации 1.
Договор обслуживания канализации образец
Это выгодно и для нас — потому что по ночам меньше пробок — и для заказчика — потому что мы не помешаем штатной работе объекта. — по окончании работ должен быть составлен Акт по форме Исполнителя с обязательным указанием следующей информации: вид и объём проведенных работ, цена и общая сумма проведенных работ, время прибытия бригады, время завершения работ, наименование Заказчика, адрес проведения работ, контактная 2.
В обязательные виды работ по настоящему договору входит двухразовое сезонноетехническое обследование очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации.
1.3. Остальные виды работ, приведенные в Приложении №2, выполняются Исполнителем по заявке Заказчика в течение дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до « » 2018 года с возможностью дальнейшей пролонгации.
Договор подряда на промывку и прочистку канализационных труб
Наименование организации: государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр» ИНН / ОГРН: 5431103225 / 1105462000533 Место нахождения: 633564, Новосибирская, Дорожная, дом 38 Почтовый адрес: 633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п.
Договор на вывоз жидких нечистот
Настоящий договор определяет условия и порядок откачки и вывоза канализационных вод Исполнителем из ёмкостей Заказчкика, согласно заявкам Заказчика.
1.2. Объем и сроки вывоза жидких нечистот определены маршрутным графиком (Приложение №1) 2.1.
Исполнитель обязуется осуществлять вывоз канализационных вод в объеме, указанном в п.1.2. 2.2. Заказчик обязуется оплачивать предоставленные услуги, согласно условий настоящего договора.
Договор на оказание услуг по прочистке канализации
Мы оперативно реагируем на любую заявку на услуги по прочистке канализации, септиков и дренажа. Готовы выехать на объект в кратчайшие сроки!
Мы постоянно анализируем цены по рынку на услуги по чистке канализационных труб и септиков и предоставляем самые низкие цены.
Мы осознаем свою ответственность, а потому гарантируем 100% результат и гарантию на все виды наших услуг.
Бесплатная консультация
Что влияет на засорение канализационных труб?
Засор в канализационных трубах — проблема, с которой рано или поздно сталкиваются многие люди. На то есть ряд причин. Главная причина — не правильная эксплуатация системы канализации. Вследствие засора появляется: Неприятный Запах, Снижение напора воды, Подъем уровня воды в унитазах, Медленное удаление воды в раковине. В результате чего требуется прочистка канализации и канализационных труб.
- Бумага, тряпки, средства гигиены – крупные предметы способны очень быстро привезти к засору канализации.
- Волосы – очень частая причина засоров. К счастью, с ней не так сложно справится, но всё-таки не стоит сливать волосы в канализацию.
- Нарастания на трубах — происходят из-за органических отходов человека.
- Жесткая вода – ещё один вариант из-за чего могут возникнуть засоры. Солевые отложения с жесткой водой накапливаются быстрее. Особенно металлические трубы весьма уязвимы к солям.
- Жир. Для металлических труб опасны также так называемые Жировые пробки. Они возникают в результате попадания большого количества жиров в трубы канализации.
- Ошибка при строительстве. Неправильная прокладка канализационных коммуникаций, к сожалению, тоже случается не редко. В результате чего происходит застой воды и быстрое отложение либо наросты на стенках в определенных участках. В таких случаях чистка — лишь временная мера. Необходим полный монтаж системы.