Договор на оказание сельскохозяйственных услуг

Договор на оказание сельскохозяйственных услуг

Договор
на выполнение сельскохозяйственных работ

г. _______________ «__»____________ _____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _______________________________________________________, действующ__
(должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _______________________________________________________, действующ__
(должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________________, с другой
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить сельскохозяйственные работы, указанные в задании Заказчика, являющемся приложением к настоящему Договору (Приложение N ___), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
В задании Заказчика должны быть указаны все виды работ, подлежащих выполнению Исполнителем, сроки выполнения конкретных работ и особенности их выполнения.
1.2. Дата начала выполнения работ: «___»__________ _____ г., дата окончания выполнения работ: «___»__________ _____ г.
1.3. Работы выполняются на территории Заказчика, расположенной по адресу: _______________________________________, общей площадью _________.
1.4. Технические и иные вспомогательные средства для выполнения сельскохозяйственных работ предоставляются ________________________.
В случае если средства предоставляет Заказчик, то Подрядчик обязан вернуть данные средства в том виде, в котором они были ему переданы, с учетом нормального износа.
1.5. Подрядчик может (не может) привлекать к исполнению Договора третьих лиц.
В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц он несет ответственность перед Заказчиком за действия либо бездействие этих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить беспрепятственный проход и проезд Подрядчику (и привлекаемым им лицам) к месту выполнения работ.
2.1.2. Обеспечить Подрядчика всеми необходимыми средствами (в случае если Заказчик обязан предоставить данные средства).
2.1.3. В течение ____________ со дня представления акта, указанного в пп. 2.2.2 настоящего Договора, принять выполненные работы по акту выполненных сельскохозяйственных работ, представленному Подрядчиком, подписать его и оплатить работу Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. В случае обнаружения недостатков выполненных работ представить мотивированный отказ от принятия работы Исполнителя и дать Подрядчику срок на их устранение.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить сельскохозяйственные работы в сроки, указанные в задании Заказчика, в соответствии с установленными Заказчиком требованиями.
2.2.2. В течение ___________________ с момента окончания работ представить на подпись Заказчику акт выполненных сельскохозяйственных работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ___).
2.2.3. В случае обнаружения недостатков выполненной работы в кратчайшие сроки устранить эти недостатки.
Срок для устранения недостатков оговаривается Сторонами в дополнительном соглашении.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость выполненных работ составляет ________ (_____________________) рублей.
3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение _________________ после подписания им акта выполненных сельскохозяйственных работ следующим способом: __________________________________________.

4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором порядке.
4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого фактические убытки в полном объеме.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________.
5.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента подписания их обеими Сторонами.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Заказчик: ____________________ ИНН/КПП ____________________
Адрес: _________________________________________________________
Телефон: _________________ Электронный адрес: __________________
Банковские реквизиты: __________________________________________
6.2. Подрядчик: ____________________ ИНН/КПП ___________________
Адрес: _________________________________________________________
Телефон: _________________ Электронный адрес: __________________
Банковские реквизиты: __________________________________________

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

7.1. Акт выполненных сельскохозяйственных работ (Приложение N __).
7.2. Задание Заказчика (Приложение N __).

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:
______________/_______________ _______________/____________

Договор ГПХ в сельскохозяйственной организации

В этом году на период уборочной кампании зерновых мы нанимали рабочих: механизаторов, комбайнеров и т.д. Они работают на нашей технике. После уборки произвели расчет с работниками. Заключили с ними договоры ГПХ, с некоторыми на 2 недели, с некоторыми на пероиод до 2-х месяцев. Все зависело от вида работы. Хотелось бы попросить форму такого договора ГПХ если кто то так же оформляет. В своей форме не уверена. Заранее большое спасибо.

Договор возмездного оказания услуг №

Тюмень «_______» _____________ 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью ____________ в лице генерального директора _____ФИО_____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ______ФИО__________ 18 апреля 198_года рождения паспорт: ___ выдан ___, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «ЗАКАЗЧИК» поручает а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется за плату и по поручению Заказчика выполнять следующие виды работ (услуг): ___________________________________________________________________________________
1.2. «ЗАКАЗЧИК» обеспечивает «ИСПОЛНИТЕЛЯ» орудиями труда необходимыми для выполнения работ ___________________________________________
1.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» при выполнении работ обязан соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.
1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи Заказчиком и Исполнителем.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполняет работы в срок с 1 н. 2011 г по «__» _________ 2011г.
3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.
За выполненные работы, указанные в п.1 Договора «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» денежное вознаграждение в сумме 14943,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот сорок три рубля 00 коп)
Оплата производится единовременно по окончании работ. (При длительном периоде возможны другие способы оплаты)
Работа считается выполненной и подлежит оплате «ЗАКАЗЧИКОМ» после подписания акта приемки-сдачи работ обеими сторонами
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
Договор вступает в силу с момента его подписания
Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, либо при невыполнении указанных в настоящем договоре обязательств.
При невыполнении условий договора «ЗАКАЗЧИК» имеет право расторгнуть договор без оплаты выполненных работ
Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством порядке

5. ФОРС-МАЖОР
5.1 В случае нарушения одной из Сторон условий Договора по независящим от нее обстоятельствам (стихийные бедствия, принятие законодательных актов, препятствующих выполнению обязательств, пожары на объектах одной из Сторон и т.п.), она должна в недельный срок после наступления таких обстоятельств письменно предупредить об этом другую Сторону, при этом выполнение обязательств по Договору откладывается на срок действия вышеуказанных обстоятельств.

Заключение ИП на ЕСХН договора на оказание сельскохозяйственных услуг в пользу 3-го лица

Давайте разбираться.
Что получается по факту?
Вы получаете землю.
Обрабатываете эту землю, вносите удобрения, покупаете семена и засеиваете их в землю. Потом ухаживаете за посевами и собираете урожай.
Если у вас только услуги по «возделыванию и выращиванию», то весь урожай Вы должны отдать владельцам земли, а уже они Вам — 50% этого урожая.

Читайте так же:  Муж платит алименты меньше прожиточного минимума

Но урожай владельцам земли не нужен.
Вы продаете свой урожай и выплачиваете владельцам деньги в размере 50% от выручки.

Значит, здесь не только услуги по «возделыванию и выращиванию», но и по продаже полученного урожая. А это уже совсем иные договорные отношения.

Если подводить итог, то что получается?
Владельцы земли передают Вам землю в пользование и взамен получают деньги.
А это ничто иное, как договор аренды. Только арендная плата не в твердой ежемесячной величине, а «по результату».

Можно было бы еще рассмотреть вариант агентского договора, где Вы — агент, но, это будет уже сильно «притянуто за уши».

Уплата налогов ИП на ЕСХН при заключении договора на оказание сельскохозяйственных услуг в пользу 3-го лица

Нет, в доход Вы должны поставить всю выручку (100%). А те 50%, что должны перечислить владельцам земли, включаете в свои расходы.
Поскольку у Вас ЕСХН, то у Вас будут и доходы и расходы.
А почему 6%? У Вас льготная ставка?

Да, и записываете, и удерживаете, и перечисляете в бюджет.

Нет, не со всей суммы. А за минусом расходов.
Налоговой базой при ЕСХН признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов (п. 1 ст. 346.6 НК РФ).
Поэтому: (1000000 — 500000) х 6%.

Можете сразу 500000, можете по раздельности: 435000 и 65000.

Если всё так, как вы описали в своем вопросе, перечисляемые расходы — арендная плата за землю.
Это подпункт 4 пункта 2 статьи 346.5 НК РФ.

Нет. Я в третий раз Вас поправляю.
Ваш доход от выращивания продукции — 100%.
А то, что вы перечисляете владельцам земли — Ваш расход.

Действительно, Вы можете оформить этот расход, не как аренду земли, а по другому. Тогда я не даю гарантии. что Вы сможете включить их в свои расходы.

Название договора тоже важно.
Я исхожу из сути вопроса: Вы взяли землю, вырастили урожай, продали его и заплатили за аренду этой земли сумму, равную половине выручке.

Я этой теме я исхожу не из названия договора, а из сути отношений.
Но если из содержания договора будут вырисовываться иные отношения, то налоговики будут смотреть, какой подход принесет больше налогов в казну.
Так что, если Вы разработаете договор, позволяющий платить меньше налогов, налоговики его переквалифицируют в арендный.
Если больше, то ничего квалифицировать не будут, но начислят налогов больше, ем по схеме, которую я Вам пытаюсь объяснить.

Договор на оказание услуг по уборке сельскохозяйственных культур

на оказание услуг по уборке сельскохозяйственных культур

г. Белгород «___» _______ 2016 г.

Акционерное общество «Белгородские молочные фермы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», ________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг (выполнению работ) по уборке сельскохозяйственных культур принадлежащей Исполнителю спецтехникой, согласно условиям настоящего Договора и Заявок Заказчика.

1.2. Исполнитель оказывает услуги зерноуборочным комбайном марки _______________________________________ в количестве ___________________________ единиц.

1.3. Срок начала и окончания работ, а также площадь подлежащих уборке полей, место нахождение полей, подлежащих уборке и их границы указывается Заказчиком в Заявке. Заявка Исполнителю направляется по мере созревания культур. Сроки начала и окончания работ могут корректироваться по срокам созревания, подлежащих уборке культур, вследствие воздействия непреодолимой силы, а так же в случаях, когда задержка произошла по вине Заказчика. О дате оказания услуг Заказчик письменно уведомляет Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала работ.

1.4. Заказчик направляет Исполнителю заявку в письменном виде посредством факсимильной связи по факсу указанному в приложении или по почте заказным письмом или нарочно.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнять уборочные работы качественно с малыми потерями (для этих целей представители Сторон обеспечивают настройку комбайнов на требуемые характеристики работ и дают соответствующие указания комбайнерам), а так же с соблюдением следующих условий:

— сорность зерна в бункере не должна превышать 5%;

— общие потери зерна за одним комбайном при уборке зерновых культур не должны превышать 3%;

— соблюдать следующие критерии уборки сельскохозяйственных культур на полях Заказчика:

Уборка озимой пшеницы, ячменя

Уборка кукурузы на зерно

— скорость движения зерноуборочного комбайна не должна превышать 6 км/час;

— обязательное наличие на уборочной технике стеблеподъемников;

— высота среза при уборке не выше 10 см;

— простой по причине поломки комбайна не должен превышать 2 (два) часа.

— скорость движения зерноуборочного комбайна не должна превышать 4 км/час;

— высота среза при уборке не выше 5 см;

— простой по причине поломки комбайна не должен превышать 2 (два) часа.

— скорость движения зерноуборочного комбайна не должна превышать 7 км/час;

— высота среза корзинок подсолнечник не менее 60 см;

— простой по причине поломки комбайна не должен превышать 2 (два) часа.

— скорость движения зерноуборочного комбайна не должна превышать 5 км/час;

— высота среза при уборке не выше 15 см;

— простой по причине поломки комбайна не должен превышать 2 (два) часа.

2.1.2. Обеспечить своевременный выход (не позднее сроков, указанных в п. 1.3 Договора) на поле исправной, готовой к выполнению работ техники, укомплектованной исправным оборудованием, принадлежностями, в соответствии с данными технических характеристик, паспортов, инструкций и требований об охране окружающей среды, прошедшей технический осмотр и имеющей полис ОСАГО.

2.1.3. Обеспечить сервисное, техническое обслуживание, а так же необходимый текущий ремонт участвующей в выполнении работ техники своими силами и за свой счет, включая ее ремонт в случае выхода из строя.

2.1.4. Незамедлительно извещать Заказчика о возникновении всех непредвиденных обстоятельств, препятствующих своевременному и качественному выполнению работ, включая смещение сроков проведения сельскохозяйственных работ в зависимости от погодных условий в местах проведения работ.

2.1.5. До начала выполнения работ предоставить Заказчику список сотрудников, работающих на зерноуборочных комбайнах на полях Заказчика, с указанием ФИО, марки комбайна, а так же иных характеристик, позволяющих идентифицировать конкретный комбайн и его бункерный вес.

2.1.6. Обеспечить сохранность грузов, имущества Заказчика и его целостность при оказании услуг по настоящему Договору.

2.1.7. Осуществлять предрейсовый осмотр водителей и технический осмотр зерноуборочной техники.

2.1.8. За свой счет обеспечить доставку зерноуборочных комбайнов к месту проведения работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.9. Своими силами и за свой счет подготовить место стоянки комбайнов, обеспечить их сохранность, а так же противопожарную безопасность во время уборки на полях в соответствии с требованиями Госпожарнадзора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить Исполнителю на дату заключения Договора картографическую схему полей, подлежащих уборке техникой Исполнителя.

2.2.2. Не позднее 2-х рабочих дней до начала уборочных работ исключить наличие на полях посторонних предметов, которые могут привести к порче комбайнов. Во избежание нанесения вреда комбайнам, заблаговременно предупредить полномочного представителя Исполнителя о наличии на поле геодезических знаков, элементов газопроводов, водопроводов, других коммуникаций предметов, находящихся в зоне выполнения работ, с их обозначением на картографической схеме, указанной в п. 2.2.1. настоящего Договора.

2.2.3. За счет Исполнителя обеспечить заправку техники Исполнителя топливом в объемах соответствующим нормам расходов (на основании лимитно-заборной ведомости), установленным для данного вида техники при выполнении обусловленных настоящим договором работ.

Читайте так же:  Документы в уфрс заявление

2.2.4. Лица, наделенные полномочиями со стороны Заказчика, каждую смену производят соответствующие отметки в лимитно-заборной карте, где указывается объем заправки топливом.

2.2.5. Предоставить необходимое количество транспортных средств для отвоза намолоченной комбайнами продукции.

2.2.6. Заказчик за свой счет обеспечивает сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги на территории Заказчика, помещениями с приемлемыми бытовыми условиями для проживания и трехразовым питанием.

2.2.7. Обеспечить учет намолота продукции комбайнами Исполнителя, работу по уборке и взвешиванию убранной продукции на весовых и зернотоках.

2.2.8. Своевременно оплачивать выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего Договора.

2.3. Общие обязанности Сторон:

2.3.1. В ходе уборочных работ уполномоченные представители Заказчика и Исполнителя обязаны вести ежедневный совместный учет количества урожая, поступившего на весовую Заказчика от уборочной техники (комбайнов) Исполнителя. Учтенный урожай указывается в соответствующем Табеле учета и должен быть подписан обеими Сторонами.

2.3.2. В течение одного календарного дня после окончания выполнения работ на каждом из полей, Стороны подписывают Акт о завершении работ на поле с указанием наименования убранной сельскохозяйственной культуры, убранной площади и валового сбора урожая. Так же в Акте указываются данные, позволяющие идентифицировать комбайны, работавшие на полях в конкретный день и ФИО работавших на них комбайнеров.

2.3.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения всего объема работ, на основании ежедневных Актов о завершении работ, подписать итоговый Акт выполненных работ.

2.3.4. В случае отказа Исполнителя от подписания указанных в п. 2.2.2. и 2.3.2. актов Заказчиком делается отметка в соответствующем акте приемки выполненных работ с изложением причин отказа.

3.1.За выполненные по настоящему договору работы Заказчик рассчитывается с Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно следующего расчета:

Цена за 1 (одну) фактически убранную тонну каждого вида сельскохозяйственной культуры на полях Заказчика

ГСМ за счет исполнителя

3.2.Основанием к итоговому расчету служит подписанный обеими сторонами итоговый акт выполненных работ (оказанных услуг), счет-фактура или иные финансово-отчетные документы предъявляемые Исполнителем для оплаты за выполненные работы (оказанные услуги).

3.3. Оплата производится после окончания уборки каждой сельскохозяйственной культуры в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) обеими Сторонами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение договорных обязательств Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору, в том числе времени и сроков уборки сельскохозяйственных культур, установленных настоящим Договором и Заявками Заказчика, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1% от суммы Заявки за каждый день просрочки обязательства по договору. При этом сумма Заявки определяется произведением площади, подлежащих обработки полей и показателями, указанными в п.4.1. настоящего Договора.

4.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ (оказанных услуг), Исполнитель имеет право требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки обязательства по Договору.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения посевов на полях, переданных под уборку, равно как и собранной Продукции несет Исполнитель до момента ее передачи Заказчику.

4.5. В случае если Исполнитель не приступает к выполнению заявки в сроки, указанные в Заявке, или отказывается от ее исполнения, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ/оказания услуг. Исполнитель в данном случае обязан возместить Заказчику все убытки, в том числе и упущенную выгоду, вызванные привлечением третьих лиц и неисполнением заявки, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком данного требования Исполнителю.

4.6. В случае если Исполнитель приступил к выполнению работ без наличия у него картографических схем полей, указанных в п. 2.2.1. и 2.2.2. настоящего Договора, если Исполнитель приступил к работе без согласования с Заказчиком условий, предусмотренных в указанных пунктах, а так же в случае, если Исполнителем не предоставлены возражения и замечания по указанным схемам, Стороны согласовали, что с момента начала выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору, все неблагоприятные последствия, связанные и исполнением Договора, а также риски, в том числе материальные и финансовые, относятся на Исполнителя.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – десять календарных дней с момента ее получения.

5.2. В случае не достижения согласия, спорные вопросы передаются на разрешение Арбитражного суда Белгородской области.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору вызвано форс-мажорными обстоятельствами, каковыми стороны признают: наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, войны, моратории, решения правительства и других государственных органов об эпидемии различных форм, ограничивающие ведение операций и выполнения условий настоящего договора, составляющих предмет настоящего договора или сопутствующих ему.

6.2. В случае если, форс-мажорные обстоятельства длятся более 30 календарных дней, сторона, для которой сложились невозможные исполнения обязательств, имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив другую сторону за 10 календарных дней и рассчитавшись по имеющейся задолженности перед другой стороной.

6.3. В случае несоблюдения сроков уведомления другой стороной, сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обстоятельств, утрачивает право на освобождение от ответственности по настоящему пункту.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4. Все приложения к настоящему Договору, согласованные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу лишь в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.6. Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКИЗИТЫ СТОРОН

Заключение договоров на оказание услуг по обработке земельного участка

Альтернативой договору аренды сельхозземель может стать заключение договора между гражданином-собственником земли и физическим лицом-предпринимателем на оказание услуг по обработке земельного участка.

Согласно такому договору гражданин поручает провести комплекс сельскохозяйственных работ (от посева до сбора урожая) на земле, которая находится у него в собственности, а предприниматель берет на себя обязанность осуществить соответствующий комплекс работ.

Предприниматель при этом может предоставлять услуги собственной или арендованной техникой самостоятельно, с привлечением своих наемных работников или третьих лиц по гражданско-правовым договорам.

При заключении таких договор необходимо помнить о том, что предприниматель — единщик не может устанавливать в договоре натуральную форму оплаты за услуги, так как бартерные расчеты для плательщиков единого налога запрещены нормами Налогового Кодекса.

Собственники земли освобождаются от уплаты налога на землю в случае передачи в аренду земельных участков плательщикам фиксированного сельхозналога. (п.281.3. ст. 281 НКУ). Так как в данном случае физические лица не сдают в аренду земли, налог на землю уплачивается владельцами земли в общеустановленном порядке в соотвествии с нормами раздела ХІІІ НКУ.

Читайте так же:  Займ под залог квартиры в москве

Материалы аграрной тематики

Навигация по записям

Предоставление сельскохозяйственных услуг: документальное оформление и учет

В данной публикации-консультации рассматривается, как нужно документально оформлять сельхозуслуги (по вспашке, культивации земельных участков, внесению удобрений, уборке урожая и др.), предоставляемые сельхозпредприятиями, имеющими технику другим предприятиям и физическим лицам, а также как отражать их в бухгалтерском и налоговом учете.

В настоящее время многие сельхозпредприятия, имеющие технику, предоставляют сельхозуслуги (по вспашке, культивации земельных участков, внесению удобрений, уборке урожая и т. п.) другим предприятиям, а также физическим лицам.

В данной консультации рассматривается, как нужно документально оформлять такие услуги, а также от­ражать их в бухгалтерском и налоговом учете.

Документом, на основании которого выполняются работы (оказываются услуги), является договор.

Поскольку при оказании сельхозуслуг предметом договора является результат работы (вспаханное или за­сеянное поле, собранный урожай и т. п.), то необходимо заключать договор подряда.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обя­зуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить стоимость выполненной работы (ст. 837 ГК).

Типовой формы договора подряда на оказание сель­хозуслуг нет, поэтому стороны могут заключить дого­вор в произвольной форме, предусмотрев в нем все условия и соблюдая при этом нормы ст. 837 — 864 ГК.

Договор подряда должен заключаться в письменной форме, если одной из сторон является юридическое лицо.

Существенными условиями договора на выполнение работ являются:

•сроки выполнения работ;

•цена договора или способ определения цены работ;

•порядок расчетов за выполненные работы;

•права и обязанности сторон;

Итак, договором стороны определяют свои права и обязанности относительно выполнения условий дого­вора (выполнения работ).

Приведем примерную форму договора о выполне­нии работ.

Договор о выполнении работ № 25

07.07.06 г. с. Первомайское Днепропетровской обл.

Фермерское хозяйство «Урожай» (далее именуемое Заказчик) в лице председателя Петренко Александра Ивановича, который действует на основании Устава, с одной стороны, и сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Колос» (далее именуемое Исполнитель) в лице директора Иваненко Петра Алексеевича, который действует на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство своими силами и средствами произвести уборку урожая пшеницы озимой на сельскохозяйственных угодьях, принадлежащих Заказчику, площадью 50 га (далее

работа) в срок с 17 июля по 7 августа 2006 года.

1.2. Исполнитель выполняет работу на свой риск, использует собственные материалы, самостоятельно органи­зовывает исполнение работы.

1.3. Заказчик обязан своевременно принять работы и оплатить Исполнителю стоимость выполненной работы.

1.4. Прием работы осуществляется путем составления акта приемки-передачи выполненных работ.

2. Размер и порядок оплаты

2.1. За выполненную работу Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 9 000 грн. (в том числе НДС — 1 500 грн.) из расчета 180 грн. за 1 га.

2.2. Оплата производится не позднее 5 рабочих дней со дня приема работы Заказчиком.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае нарушения обязательства по настоящему Договору Стороны несут ответственность, определенную Договором или действующим законодательством.

3.2. За нарушение сроков выполнения работ по вине Исполнителя он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % стоимости работ за каждый день просрочки.

3.3. За несвоевременную оплату стоимости работ по вине Заказчика он уплачивает Исполнителю пеню в раз­мере 0,1 % суммы вознаграждения за каждый день просрочки.

3.4. Стороны не несут ответственности за нарушение условий Договора, если оно произошло не по их вине (умыслу или неосторожности).

4 Разрешение споров

4.1. Все споры, возникающие по этому Договору или связанные с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

4.2. Если соответствующий спор невозможно разрешить путем переговоров, то он разрешается в судебном порядке согласно действующему законодательству.

5. Действие Договора

5.1. Данный Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и скреп­ления его печатями обеих Сторон.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Документом, подтверждающим факт выполнения ра­бот, является акт приемки-передачи выполненных работ (предоставленных услуг).

Передача работ подрядчиком и прием ее заказчи­ком оформляется актом, подписанным обеими сто­ронами.

На основании акта, который составляется в произ­вольной форме после выполнения работ (предостав­ления услуг), заказчик должен произвести оплату за услуги исполнителю.

Подписывается акт обеими сторонами: заказчиком услуги и ее исполнителем.

Приведем примерную форму акта, приняв за основу данные, указанные в договоре.

Акт приемки-передачи выполненных работ

согласно Договору о выполнении работ № 25 от 07.07.06 г.

14.08.06 г. с. Первомайское Днепропетровской обл.

Данный Акт составлен во исполнение п. 1.3 Договора о выполнении работ № 25 от 07.07.06 г., заключенного между сельскохозяйственным обществом с ограниченной ответственностью «Колос» (далее именуемое Ис­полнитель) и фермерским хозяйством «Урожай» (далее именуемое Заказчик).

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель в лице Иваненко Петра Алексеевича, который действует на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик в лице Петренко Александра Ивановича, который действует на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что услуги, предусмотренные вышеуказанным Договором, предоставлены Исполнителем в установленный срок и в полном объеме с соблюдением других условий Договора согласно нижеприведенному перечню.

Стоимость услуг Исполнителя составила 9 000 грн. (девять тысяч) 00 коп. (в том числе НДС — 1 500 грн.).

У Заказчика претензий к качеству полученных работ нет.

Данный Акт является основанием для проведения расчетов, сроки осуществления которых определены в Договоре.

Акт составлен в двух экземплярах: по одному для Заказчика и Исполнителя.

за Заказчика за Исполнителя

Петренко (Петренко А. И.) Иваненко (Иваненко П. А.)

Операции по предоставлению сельхозуслуг (как, впро­чем, и других услуг) являются объектом для начисле­ния НДС (пп. 3.1.1 и п. 1.4 Закона об НДС).

Датой возникновения налоговых обязательств при предоставлении услуг является:

• или дата зачисления денежных средств от заказ­чика услуг на банковский счет их исполнителя, а в случае предоставления услуг за наличные сред-

ства — дата их оприходования в кассу исполните­ля, предоставившего услуги;

• или дата оформления документа, удостоверяюще­го факт оказания услуг или выполнения работ. Та­ким документом может быть, например, акт при­емки-передачи выполненных работ.

Сельхозпредприятия, которые пользуются специаль­ным режимом уплаты НДС согласно п. 11.29 Закона, налоговые обязательства, начисленные на сельхозус-луги, отражают в специальной декларации по НДС, по которой расчеты с бюджетом не осуществляются. Это связано с тем, что такие услуги выполняются си­лами предприятия, а значит, являются услугами соб­ственного производства.

Что касается выписки налоговых накладных при пре­доставлении услуг, то порядок их заполнения подроб­но рассмотрен в консультации «Заполнение налого­вой накладной при поставке услуг» («Баланс-Агро», 2006, № 9, с. 26).

В бухгалтерском учете расходы, понесенные на пре­доставление услуг (выполнение работ), отражаются на отдельном субсчете к счету 23 «Производство», например 234 «Услуги сторонним предприятиям и гражданам».

Аналитический учет предоставленных услуг ведется по каждому заказчику услуг.

Отражение таких услуг в бухгалтерском учете рассмот­рим на условном числовом примере.

СООО «Колос» — плательщик налога на прибыль, который пользуется специальным режимом упла­ты НДС на основании п. 11.29 Закона об НДС, зак­лючило договор на оказание услуг по уборке уро­жая с фермерским хозяйством «Урожай». Договор­ная стоимость таких услуг составляет 9 000 грн., в том числе НДС — 1 500 грн.

Отражение в бухгалтерском учете таких операций представлено в таблице.