Договор на изготовление мебели в беларуси

Договор на изготовление мебели в беларуси

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Минск «_____»______________2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Теорема комфорта плюс» , в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту (далее – «Договор») о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. 1. Исполнитель обязуется изготовить в соответствии с утвержденным Заказчиком эскизом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и передать в собственность Заказчику___________________________________________________________________________

(указать наименование, количество предметов, иные характеристики)

(далее – «Мебель»), а Заказчик обязуется принять Мебель и уплатить за неё цену в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  1. 1. Стоимость Мебели, по настоящему Договору составляет ______________________________ (__________________________________________________________________________) ЕВРО.
  2. 2. Оплата производится в белорусских рублях исходя из официального курса ЕВРО, установленного Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты.
  3. 3. Заказчик в момент заключения Договора осуществляет авансовый платеж в размере ________ (__________________________________________________________________________) ЕВРО по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты .
  4. 4. Оставшаяся часть оплаты в размере ________(__________________________________________________________________) ЕВРО производится Заказчиком в течение одного рабочего дня после подписания акта приёма-передачи.
  5. 5. Оплата производится Заказчиком в белорусских рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетны й счет Исполнителя, либо за наличный расчет путём внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  1. 3.1.Исполнитель обязан:
  2. 1.1. изготовить в соответствии с утвержденным Заказчиком эскизом и передать Заказчику Мебель надлежащего качества в количестве и комплектности согласно условиям настоящего Договора;
  3. 1.2. передать Заказчику Мебель в порядке и сроки, установленные п. 4 настоящего Договора;
  4. 1.3. передать Заказчику Мебель, свободную от обременений со стороны третьих лиц;
  5. 1.4. одновременно с передачей Мебели передать Заказчику относящуюся к ней сопроводительную документацию (при наличии).
  6. 3.2.Заказчик обязан:
  7. 2.1. принять Мебель от Исполнителя;
  8. 2.2. обеспечить получение Мебели в согласованные Сторонами дату и время;
  9. 2.3. оплатить Мебель в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.3. Исполнитель вправе:

  1. 3.1. требовать от Заказчика принять Мебель, соответствующую по количеству, качеству и комплектности требованиям настоящего Договора;
  2. 3.2. требовать от Заказчика оплаты принятой Мебели в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
  3. 3.3. продлить срок исполнения обязательств до 90(девяноста)рабочих дней, в случае невозможности исполнения своих обязательств в указанный в Договоре срок п о независящим от него обстоятельствам, письменно уведомив об этом Заказчика.
    1. 3.4.Заказчик вправе:
  4. 4.1. отказаться от Мебели, если она не соответствует условиям настоящего Договора;
  5. 4.2. требовать от Исполнителя передачи Мебели в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
  6. 4.3. требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков Мебели, не соответствующей по качеству, количеству, комплектности, выявленных при приемке Мебели, соразмерного уменьшения цены Мебели или возмещения расходов по устранению недостатков Мебели.

4 СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИНЯТИЯ МЕБЕЛИ

  1. 1. Срок изготовления Мебели составляет _____(______________________________) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 2.3. настоящего Договора.
  2. 2. В случае изготовления Мебели в более короткие сроки Исполнитель обязан уведомить Заказчика о её готовности и при необходимости согласовать иной срок поставки.
  3. 3. Мебель доставляется Заказчику по адресу: _________________________________________, либо передаётся по адресу _______________________________________путём самовывоза.
  4. 4. Доставка в пределах МКАД производится Исполнителем бесплатно. Доставка Мебели в квартиру Заказчика осуществляется при наличии работающего лифта соответствующих габаритов и грузоподъёмности.
  5. 5. Сроки, указанные в настоящем Договоре продлевается автоматически до 60(шестидесяти) рабочих дней в случае отсутствия необходимых для изготовления Мебели материалов у фабрики производителя.
  6. 6. В случае невозможности исполнения обязательств Исполнителем в указанные Договором сроки п о вине Заказчика, сроки исполнения обязательств Исполнителем приостанавливаются.
  7. 7. Заказчик, которому доставлена Мебель, обязан осмотреть её, проверить соответствие качества и количества Мебели условиям настоящего Договора и принять Мебель.
  8. 8. Принятие Мебели Заказчиком подтверждается подписанием акта приема-передачи.
  9. 9. В случае недопоставки и/или поставки некачественной Мебели (деталей) Исполнитель обязуется осуществить допоставку недостающих деталей и/или замену некачественной Мебели (деталей) в срок до 60(шестидесяти) рабочих дней.
  10. 10. Право собственности на Мебель, а также риск случайной гибели или повреждения Мебели переходит от Исполнителя к Заказчику с даты подписания акта приема-передачи Мебели.
  11. 11. Исполнитель считается исполнившим свою обязанность по передаче Мебели с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
  12. 12. Мебель надлежащего качества обмену и возврату не подлежит согласно законодательству Республики Беларусь в области защиты прав потребителей.
  13. 13. Гарантийный срок на мебель составляет 24(двадцать четыре) месяца от даты подписания акта приема передачи, при условии выполнения условий указанных в «руководстве по уходу и эксплуатации за набором мебели для кухни».
  14. 14. Гарантия распространяется только на производственные дефекты. Бесплатному гарантийному обслуживанию не подлежат изделия при наличии:

— неисправностей, возникших вследствие нарушений правил эксплуатации, хранения, а также действием 3-их лиц и непреодолимой силы.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. 1. В случае нарушения сроков оплаты стоимости Мебели, предусмотренных п.п. 2.3.,
  2. 2. Заказчик несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки Мебели и подписания соответствующих документов, подтверждающих её получение, — в размере 1(один)% стоимости этой Мебели за каждый день просрочки.
  3. 3. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Мебели Заказчик оплачивает Исполнителю 50% от полной стоимости изготовленной Мебели.
  4. 4. В случае необоснованного нарушения Исполнителем сроков поставки, предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленной Мебели за каждый день просрочки.
  5. 5. За дефекты, при самостоятельной транспортировке и сборке-разборке Заказчиком, а также связанные с нарушением правил эксплуатации Мебели, Исполнитель ответственность не несет.

6 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  1. 1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также иные обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными и обычно принятыми мерами, возникшие после заключения настоящего Договора.
  2. 2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

7 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  1. 1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в письменной форме.
  2. 2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон с оформлением дополнительного соглашения в письменной форме.
  3. 3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются, а при изменении Договора обязательства Сторон продолжают действовать в измененном виде.
  4. 4. При необходимости Заказчику монтажа мебели (кроме услуг сантехники и электрики), оформляется дополнительное соглашение и стоимость составляет 10(десять)% от общей стоимости мебели.

8 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  1. 1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Договора стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
  2. 2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, иными соответствующими законодательству способами спор передается на рассмотрение компетентного суда Республики Беларусь с учетом правил подсудности. При этом срок рассмотрения претензии составляет семь календарных дней.
  1. 9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  2. 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств.
  3. 2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  4. 3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
  5. 4. Во всём остальном, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
  1. 10.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Договор подряда на мебель

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Вот вам образец договора. указываете в предмете виды работ и ввсе

Д О Г О В О Р П О Д Р Я Д А

г. Витебск «___» _______ 200__ г.

», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____
_________________________________________________________________, действующего на основании Устава, ., с одной стороны, и гражданин(ка) __________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу:___________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________.
1.2. Материалы, оборудование, техническая документация и иное имущество предоставляет: _______________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Сумма вознаграждения. Порядок расчетов
2.1. Вознаграждение Подрядчика за выполненные работы составляет: ___________________________________
_______________________________________________________________________________ белорусских рублей.
2.2. Оплат производится не по зднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта сдачи-прием-ки выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.
2.3. От суммы вознаграждения, указанной в п. 2.1., Заказчик производит удержание:
— подоходного налога по ставкам, установленным действующим законодательством;
— по уплате, в установленном порядке обязательных страховых взносов на государственное социальной страхова-ние в ФСЗН Министерства труда и социальной защиты.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работу в срок: с _____________________ по ________________________.

4. Обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
— осмотреть и принять результат выполняемой работы, а при обнаружении отступлений от договора или иных не-достатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;
— произвести оплату выполненной работы в сроки установленные п. 2.2. настоящего договора;
— предоставлять при необходимости места для выполнения работы, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;
— осуществлять подготовку (обучение), инструктаж и проверку знаний по вопросам безопасных условий выпол-нения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение подготовки (обучения), инструктажа, ме-дицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующих видов работ;
— недопускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанной с болезнью, препятствующей выполнению работ;
— обеспечить беспрепятственный допуск представителей государственный органов и иных организаций, в компе-тенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, а также предос-тавлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;
— расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний в порядке, определенном законодательством.
4.2. Подрядчик обязан:
— соблюдать установленные договором сроки начала и окончания работ;
— возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование, техническую документацию и иное иму-щество после завершения работы, а если это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, обору-дования, технической документации иного имущества;
— соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и быто-вых помещениях предприятия;
— использовать средства индивидуальной защиты;
— проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, проверку знаний по вопросам безо-пасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение обязательств по оплате выполненной работы Подрядчиком, согласно п. 2.2. настоящего договора, Заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере 0,15 процента несвоевременно выплачен-ной суммы за каждый день просрочки.
5.2. В случае некачественного выполнения работ Заказчик имеет право уменьшить размер причитающегося по Договору Подрядчику вознаграждения на сумму не более 20 процентов от общей стоимости работ либо потребо-вать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течении 3 (трех) рабочих дней.
5.3. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за утрату или повреждение предоставленного в его рас-поряжение в связи с исполнением настоящего Договора имущества, произошедшие по его вине.
5.4. Стороны договора не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-зательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Читайте так же:  Межбанковский депозитный договор

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Изменение и расторжение договора возможно только по соглашению сторон.
6.2. Договор может быть, досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон:
— Заказчиком в случае выявления нарушений по вине Подрядчика сроков и условий выполнения работы, пре-дусмотренных настоящим договором;
— Заказчиком при наличии уважительных причин, при этом уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления о расторжении договора;
— Подрядчиком, в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей препятствует исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
6.3. При досрочном расторжении договора, в случаях указанных в п. 5.2. настоящего договора, сторона, рас-торгающая договор, должна предупредить об этом другую сторону письменно за 10 (десять) календарных дней.
6.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для безопасного выполнения работ.

7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует на период выполнения работ и проведенной оплаты в полном размере.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, ре-шаются путем переговоров между сторонами.
7.3. В случае, если споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в хозяйственном суде Витебской области.

8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Подрядчик: гр. _________________________________________________________________________________
Паспорт ________________________________ выдан____________________________________________________
№ свидетельства социального страхования _________________________________________ проживает по адресу:

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«_____» __________ 200___ г. г. Витебск

Настоящий акт составлен с одной стороны __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик» и с другой стороны в лице __________________________________
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», о том, что в соответствии с договором подряда от «_____» __________ 200___ г. «Подрядчик» выполнил следующие работы:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________на сумму ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Заказчик к качеству и объему выполненных работ претензий не имеет.
Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего акта (п. 2.2. договора).
Юридические адреса сторон:

Заказчик:
Подрядчик: гр. _________________________________________________________________
Паспорт __________________ выдан_________________________________________________
№ свидетельства социального страхования ____________________________________________ проживает по адресу:

ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ | Типовые договора | Формы договоров | Договор скачать

Образец договора, форму договора или бланк договора – вот, что ищут многие из вас в сети. Ссылки на типовые договора даны внизу страницы.

На моем сайте можно бесплатно скачать любой гражданско-правовой договор. Здесь представлены следующие виды договоров: договор аренды, договор аренды помещения, договор аренды нежилого помещения, договор аренды транспортного средства, договор подряда, договор ремонта, строительный договор, договор строительного подряда, договор выполнения работ, договор купли-продажи, договор оказания услуг, договор на оказание услуги, договор поставки, договор займа, договор комиссии, договор пользования, договор безвозмездного пользования, договор перевозки, договор перевозки грузов, транспортный договор, договор перевода долга, договор поручения, договор дарения, учредительный договор (договор ООО), договор уступки прав, договор уступки требования, договор хранения, договор использования оборудования, договор международной купли-продажи, внешнеторговый договор, внешнеэкономический договор, инвестиционный договор, договор залога, договор на изготовление.

Все эти документы полностью соответствуют законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования субъектами хозяйствования на территории РБ. Представленные образцы являются типовыми и продойдут для простого урегулирования отношений между сторонами, определения их прав и обязанностей. Поэтому, если вам надо быстро заключить какой-либо из договоров, просто скачайте представленную форму, внесите в нее свои реквизиты и подпишите.

Как юрист я знаю, что от качества заключенного сторонами договора во многом зависит то, как в дальнейшем сложатся отношения контрагентов. Грамотный договор, составленный квалифицированный юристом, будет разительно отличаться от представленных ниже образцов. Такие, профессионально составленные документы, здесь для бесплатного скачивания, конечно, не представлены. Они стоят денег. Каждый из них разрабатывается, как костюм при индивидуальном пошиве, и гораздо меньше подойдет для среднестатистической ситуации, чем бесплатные формы договоров, поскольку подписать «навороченный» договор гораздо сложнее, чем простой. Противоположная сторона от такого договора всегда ждет подвоха (и не зря; в таких договорах их полно). Один из моих клиентов даже заявил, что он никогда не подписывает договоры, состоящие более чем из 2 страниц. К слову, мой договор на оказание юридических услуг (казалось бы что там заключать, предмет, стоимость, сроки) содержит 6. Конечно. Я бы мог вместить его и на две страницы, но тогда пришлось бы читать с лупой. Но и 6 страниц не предел. Например, у меня есть форма договора поставки на 8 листах и форма договора строительного подряда на 11 листах. Дважды я представлял интересы клиентов в хозяйственных спорах с ЗАО «ВЦ «Аквабел», и оба раза по вопросам аренды. Так вот, форма договора аренды нежилого помещения, предложенная арендодателем насчитывала 29 (!) страниц, вдобавок шли правила пользования помещениями еще на 11 листах. Не знаю, осилил ли судья договор, но у меня только на то, чтобы прочитать его от корки до корки и понять, что он сулит клиенту ушло не менее 2 часов.

Я никогда не ставлю целью подготовить для клиента большой договор. Договор просто должен полностью защищать ваши интересы. В составлении договоров есть свои хитрости. Например, нет необходимости скрупулезно перечислять права и обязанности, если они закреплены действующим законодательством, и не подлежат изменению по соглашению сторон. Напротив, если обычные права и обязанности можно изменить, и клиент настаивает на этом, то чтобы не наводить контрагента на мысль, что есть подвох, излагаются все права и обязанности, и измененные, и нет. Соответственно, увеличивается количество страниц.

Смысл вы уже, наверное, поняли – чем больше слов, тем проще спрятать нужные из них. Напротив, если бы договор состоял из 2 страниц, и содержал все «подвохи», то они были бы очевидны. И документ вряд ли бы был подписан. Скорее всего стороны вступили бы в затяжной процесс согласования условий договора посредством протоколов разногласий и протоколов урегулирования разногласий. Отсюда мораль, если вы предлагаете объемный договор – хорошо, если его предлагают вам – ждите подвоха.

Умение составлять договора как раз и состоит в том, чтобы понять приоритеты. Составляя документ, нужно четко представлять, что хочешь получить в результате. Приведу пример. Вы поставляете товар. Следовательно, вам нужно получить деньги. Но всю стоимость товара покупатель пречислить сразу не готов. Получается, что вам нужно обезопасить свои интересы. Поэтому, как минимум, нужно предусмотреть, что право собственности на товар переходит от продавца к покупателю в момент полной его оплаты, до момента оплаты товар находится в залоге у продавца, действуют условия коммерческого займа, если покупатель не оплатит товар в срок, продавец вправе изменить цену товара. Остальные условия договора не менее важны, но являются второстепенными по отношению к его предмету (читайте «сути»).

Также неплохо:
переложить риски на противоположную сторону. Гибель, порча, повреждение товара, обширный перечень форс-мажорных обстоятельств, действия третьих лиц, условия действия гарантии на товар и прочие нюансы договора надежно защитят ваши интересы, если что-то пойдет не так;
освободить себя от ответственности. Тут пригодится оговорка о том, что ответственность продавца наступает лишь при наличии вины. Необходимо также свести к минимуму основания ответственности продавца по договору;
предусмотреть ответственность для противоположной стороны. Здесь действует принцип обратный изложенному абзацем выше. С той лишь оговорокой, что для противоположной стороны договора нужно устанавливать санкции, которые не будут уменьшены судом;
иметь возможность прекратить договор по своему желанию. Предусматриваются основания отказа от договора, прекращения договора и его расторжения.

Все остальные условия договора тоже должны работать на вас. Это и досудебный порядок урегулирования спора, и указание суда, который будет в случае возникновения рассматривать спор между сторонами договора, и срок действия обязательств сторон по договору, и момент исполнения, и множество других.

То, что кажется простым, отнюдь не просто. Мне известны более 40 условий, изменив которые при заключении ЛЮБОГО договора, можно существенно изменить последствия. Плюс у каждого из видов договоров (поставка, подряд, аренда и т.д.) существует от 10 условий, способных сделать тоже самое.

Обычно отношения сторон повторяются. Поэтому однажды заказанный у меня образец договора станет той формой договора, которая прослужит вам долгое время. Условия договоров не так подвержены изменениям как действующее законодательство Республики Беларусь, и образцы разработанных мною документов останутся актуальными на протяжении минимум 2-3 лет.

А теперь перейдем к тому, что было обещано в начале статьи – раздаче образцов договоров, форм договоров и бланков договоров. Еще раз повторюсь, что все из приведенных ниже образцов договоров полностью соответствуют действующему законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования на территории РБ, хотя и являются упрощенными формами. Вы можете абсолютно бесплатно скачать любой из них.

Делаю жизнь проще,
юрист Николай Калюнов

Договор на изготовление кухни под заказ

Предлагаем ознакомиться с вариантом договора на производство кухни на заказ. В договоре подробно описано как делаются кухонные наборы, условия оплаты, гарантия. Договор считается заключенным и подписанным, с момента внесения залога — предоплаты. При заключение договора заказчик внимательно вычитывает условия, и подписывая договор, он выражает согласие со всеми условиями. По согласованию заказчик может попросить менеджера или дизайнера внести уточняющие и дополнительные пункты в документ, либо попросить удалить какие-либо пункты, которые он считает неприемлимыми.

Договор №____ (присваеваемый номер)
Услуга по изготовлению мебели на заказ.
г. Минск ______________________ 201_г.
Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по изготовлению кухонной мебели на заказ «Наименование», в лице ИН или директора «Фамилия», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Свидетельства серия (Номер) от (Дата выдачи) г, УНП (Номер), адрес: г. Минск.
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ КУХНИ ПОД ЗАКАЗ, с одной стороны, и гр-н(ка)__________ _________ _______ _________ _________ ____________ __________ ___________, проживающий(ая) по адресу: _______ _______ _________ ___________ ________ __________ __________ _________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и общие условия договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется изготовить, а Заказчик принять и оплатить мебель в соответствии с параметрами заказа, характеристики которой приведены в «Заказе на изготовление мебели».
2.Параметры заказа
2.1. Параметры заказа, т.е. общий вид, форма, дизайн, размеры и габариты, используемые материалы, вид и цвет фасадов, расположение и компоновка, как отдельных элементов, так и целиком заказанной мебели указываются и отражаются Заказчиком в эскизе документа – «Заказ на изготовление кухонной мебели», с проставлением подписи и даты.
2.2. «Заказ на изготовление кухонной мебели» согласовывается Заказчиком и Исполнителем, путем проставления им подписи и даты согласования на указанном документе, после чего становится обязательным для исполнения Изготовителем мебели.
2.3. «Заказ на изготовление кухонной мебели», является неотъемлемым приложением к настоящему договору. Без указанного документа, подписанного обеими сторонами, настоящий договор считается незаключенным.
2.4. В случае согласования сторонами, в процесс исполнения настоящего договора новых уточненных параметров заказа, и подписанием нового документа – «Заказ на изготовление кухонной мебели», окончательным считается вариант эскиза мебели в «Заказе на изготовление кухонной мебели» с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное.
3.Возникновение права собственности
3.1.В смысле настоящего договора стороны его определили, что право собственности на мебель, являющейся предметом договора, переходит к Заказчику после ее полной оплаты.
4. Риск случайной гибели мебели
4.1.Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения мебели, кухни под заказ являющейся предметом настоящего договора, несет Заказчик с момента ее получения.
4.2.Все риски, указанные в п. 4.1 настоящего договора, в процессе изготовления мебели и до момента ее передачи Заказчику, несет Исполнитель.
5. Передача мебели
5.1.Моментом передачи — получения мебели по настоящему договору является фактическая ее передача Заказчику.
5.2.Передача мебели Исполнителем и получение ее Заказчиком производится в месте нахождения цеха Исполнителя или по указанному адресу заказчиком, в случае заключения договора на установку мебели.
6. Стоимость материалов для изготовления мебели и услуг Исполнителя
6.1.Общая сумма цены заказа (стоимость материалов для изготовления мебели и услуг Исполнителя) по настоящему договору составляет_______ ______ __________ __________ __________ ___________ (_________) белорусских руб.
6.2.Стоимость материалов для изготовления мебели для Заказчика на основании его заказа по настоящему договору составляет
_______ _______ ________ _____ ________ __________ (_________) белорусских руб.
6.3.Стоимость (цена) услуг Исполнителя включает компенсацию его издержек и причитающееся ему вознаграждения, составляет
_______ ________ _______ ________ _______ (_________) белорусских руб.
6.4.Общая сумма цены заказа не подлежит изменению в течение срока действия договора, кроме случаев определенных взаимным соглашением сторон. Соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора в части общей суммы цены заказа (стоимости материалов для изготовления кухонной мебели и услуг Исполнителя) будут иметь силу в том случае, если они оформлены в письменном виде в конце текста настоящего договора и подписаны сторонами договора.
6.5.В стоимость (цену) услуг Исполнителя входят все издержки Исполнителя на изготовление кухонной мебели.
6.6.В стоимость (цену) услуг Исполнителя не входят издержки Исполнителя по доставке и установке кухонной мебели по адресу Заказчика. Стоимость, условия и порядок расчетов за указанные дополнительные услуги установлены в п.п. 10, 13.17 настоящего договора.
7.Обязанности Заказчика по оплате, порядок и сроки расчетов
7.1. Оплата всех платежей по настоящему договору производится наличными деньгами в месте(магазине) заключения договора или банковским переводом в белорусских рублях.
7.2. Заказчик оплачивает (делает предоплату) Исполнителю в размере 30% от стоимости материалов для изготовления мебели по п.п. 6.2 и 30% от стоимости услуг Исполнителя по п.п. 6.3 договора, в момент подписания настоящего договора. Предоплата оформляется одним бланком.
7.3. Оставшиеся суммы в размере: 70% от стоимости материалов для изготовления мебели и 70% от стоимости услуг Исполнителя, указанных в п.п. 6.2, 6.3 настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю, после уведомления о готовности заказа, в течение трех дней, до момента передачи-получения кухонной мебели.
При конечной оплате Заказчику выдается смета на сумму всех предоставленных услуг.
7.4. В случае внесений Заказчиком изменений параметров заказа по п.п.2.1 в «Заказе на изготовление мебели, если это возможность согласована и зафиксирована сторонами в письменной форме в «Заказе на изготовление мебели», Заказчик производит необходимую доплату.
Порядок дополнительного расчета определяется п. 7.5 настоящего договора.
7.5. Заказчик доплачивает Исполнителю в момент нового согласования и подписания изменения в «Заказе на изготовление кухонной мебели», разницу между новой согласованной и прежней уплаченной стоимостью материалов для изготовления мебели и услуг Исполнителя, с учетом размера процентов, указанных в п. 7..2.
Заказчик_______________ _________

Читайте так же:  Детские пособия в шахтах

8. Обязанности Исполнителя по срокам выполнения заказа
8.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по изготовлению заказной мебели в срок до «____»_______ ______2012 года с момента подписания настоящего договора, составления и согласования заказа и эскиза мебели в «Заказе на изготовление кухонной мебели» и при условии осуществления оплаты Заказчиком в соответствии с п. 7.2 настоящего договора.
8.2.В случае нового согласования изменений параметров заказа и эскиза мебели, в «Заказе на изготовление кухонной мебели» по просьбе Заказчика, в течение действия настоящего договора и в процессе уже начатого Исполнителем непосредственного изготовления мебели, новый уточненный срок изготовления заказа указывается в конце текста настоящего договора. Если в увеличении срока изготовления заказа не будет необходимости, срок изготовления мебели остается прежним.
8.3.При изготовлении заказа досрочно, а также в случае, если Заказчик не исполнит свою обязанность по оплате и получению изготовленной по его заказу кухонной мебели,
Исполнитель письменно (SMS – сообщение) или по телефону уведомляет Заказчика о готовности мебели, изготовленной по его заказу и необходимости явки Заказчика к Исполнителю.
9. Обязанности Заказчика по срокам приемки и получения заказа кухни
9.1.Заказчик обязуется принять участие в приемке изготовленной по его заказу кухонной мебели и получить ее от Исполнителя не позднее трех календарных дней с момента срока, указанных в п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 13.12 настоящего договора.
10. Доставка мебели по адресу Заказчика
10.1.Исполнитель может оказать услугу по доставке изготовленной по заказу мебели, при условии наличия просьбы об этом со стороны Заказчика и его согласия со стоимостью данной услуги, по адресу Заказчика: _______ ________ _______ ________ не позднее трех рабочих дней с момента извещения Заказчика о готовности заказа, при соблюдении условий п.. 7.3 настоящего договора, и оплаты Заказчиком стоимости этой доставки.
10.2 Услуга по доставке, изготовленной по заказу кухонной мебели по адресу п.10.1, включает в себя загрузку мебели в автомобиль, в месте нахождения цеха Исполнителя, и не включает разгрузку автомобиля и подъем в помещение Заказчика. Разгрузку и подъем мебели Заказчик осуществляет самостоятельно. Изготовитель производит разгрузку и подъем мебели в помещение лишь при условии заключения договора на установку мебели и согласие Заказчика оплатить эти услуги.
11.Ответственность сторон
11.1.В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных в п.п. 8.1, 8.2, 13.12 настоящего договора, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 3% от оплаченных Заказчиком сумм стоимости (цены) услуг Исполнителя по п. 6.3 и согласно п.7.2 настоящего договора.
11.2.В случае, если Заказчик не выполнил свои обязательства по срокам оплаты п. 7.3 настоящего договора, то Заказчик выплачивает Исполнителю за каждый день просрочки неустойку в размере 3% от недоплаченной им по п. 7.3 настоящего договора суммам. Если Заказчик не выполнил условия приемки и получения заказа на основании п. 9.1 настоящего договора, либо не принял устраненные недостатки в течения трех дней с момента уведомления об устранения недостатков, Заказчик оплачивает ____ (размер суммы) белорусских рублей в сутки за хранение мебели. Исполнитель может освободить от ответственности по взысканию неустойки и хранения мебели Заказчика по настоящему пункту договора, если сочтет, что нарушение сроков Заказчиком вызвано уважительными причинами.
11.3.В случае, если Заказчик не выполнит свои обязательства по п. 7..3, п.9.1, 11.2 настоящего договора в течение 33 дней, исчисление неустойки прекращается, и Исполнитель вправе реализовать мебель по своему усмотрению. При этом Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные им суммы за вычетом недоплаченной суммы, сумм по п. 11.2 и суммы- стоимость (цена) услуг Исполнителя по п.п. 6.3 настоящего договора . Возврат денег заказчику производится после реализации мебели, изготовленной по данному договору, при этом из возвращаемых денег вычитается сумма за хранение мебели, до момента реализации мебели, из расчета 300 рублей в сутки.
11.4.В случае, если Заказчик в одностороннем порядке откажется от исполнения настоящего договора и потребует, в письменной форме от Исполнителя вернуть уплаченные им до расторжения договора суммы, Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные им до расторжения договора суммы, за вычетом неустойки в размере 40% от общей суммы цены заказа по п. 6.1 настоящего Договора..
1 2. Дополнительные условия
12.1.Заказчик обязан в момент получения мебели от Исполнителя проверить качество и количество изготовленной по его заказу мебели. По результатам передачи — получения изготовленной по заказу кухонной мебели, Заказчик в конце текста настоящего договора, в экземпляре Изготовителя, подписывает акт передачи-получения мебели, письменно указывает об обнаруженных недостатках, если имеются, а также дату получения мебели. Обнаруженные недостатки мебели, по вине Исполнителя, кроме отсутствия фасадов, Исполнитель обязуется своими силами и из своих материалов исправить в течение 20 рабочих дней с момента получения письменной претензии от Заказчика. Отсутствующие фасады Исполнитель обязан установить не позднее 30 рабочих дней с момента получения письменной претензии от Заказчика. Все претензии о качестве и комплектации мебели принимаются в письменной форме с проставлением даты.
12.2.Претензии по существенным недостаткам изготовленной по заказу мебели могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента получения мебели заказчиком в письменной форме с проставлением даты.
12.3.Гарантийный срок, изготовленной по заказу мебели составляет 12 месяцев, с момента передачи мебели Заказчику, при условии соблюдения «Правил эксплуатации и уход за корпусной мебелью», являющимся обязательным приложением к договору, который заказчик прочитывает и подписывает.
13. Прочие условия
13.1 «Заказ на изготовление мебели» разрабатывается на основе произведенных замеров Исполнителя (с выездом Исполнителя на замер), из расчета, что углы в помещении равны 90 градусов, пол и потолок параллельны друг другу, плоскости ровные без изгибов и выступов; с учетом особенностей помещения (расположения стен, пола, потолка и прочее, но без учета их конструктивных и эксплутационных особенностей); с учетом способа установки мебели, используемого Исполнителем (предполагаемого крепления ящиков и элементов мебели к стене — расстояние между верхними и нижними ящиками по высоте составляет 550-600 мм); с учетом зазоров между элементами мебели, элементов помещения и бытовой техники, принятых Исполнителем. Если Заказчику необходимо другая высота крепления ящиков или отдельных элементов мебели, необходимы конкретные зазоры между ящиками, элементами помещения и бытовой техники, или любые другие изменения, Заказчик обязан указать эти размеры, и проверить разработанный Исполнителем «Заказ на изготовление мебели» на возможность крепления ящиков, функциональность мебели и элементов помещения. В случае необходимости Заказчик обязан внести необходимые изменения в «Заказ на изготовление мебели». При внесенных Заказчиком изменениях, «Заказ на изготовление мебели» считается разработанным на основе замеров Заказчика.
Исполнитель оставляет за собой право изменять параметры заказа – делать технические зазоры и прочие изменения, если в процессе изготовления заказа Исполнителем выявлены нюансы, которые не позволяют изготовить мебель точно, согласно с параметром заказа, при этом эти изменения не должны существенно влиять на общий вид заказа. По необходимости (угол крепление двери не равный 90, 120, 125, 135, -45 градусов и прочих нюансах), Исполнитель может изменять стороны мест крепление дверей и положение ручек.
Исполнитель разрабатывает и изготавливает мебель по произведенным замером кухни с учетом наличия, на момент замера, элементов помещения (счетчики учета, трубы, батареи, колонка, бытовая техника, окна, подоконник, выключатели, розетки и прочее). Все изменения мебели (переделка) связанные с установкой дополнительных элементов помещения, после подписания акта передачи-получения мебели, производятся Заказчиком за свой счет. Исполнитель может произвести эти изменения, при условии заключения договора и согласии Заказчика оплатить эти услуги.
Разработанный «Заказ на изготовление мебели» отражает изготовление мебели, согласно габаритам помещения, технологий изготовления и установки мебели используемой Исполнителем, и не отражает вырезы для труб и прочих элементов помещения. Все вырезы, подгонку элементов мебели, выравнивание дверей и прочее осуществляется во время монтажа самостоятельно Заказчиком или Исполнителем, если заключен договор на услугу установки мебели.
13.2 В случае, если «Заказ на изготовление мебели» разрабатывается на основе замеров Заказчика, а также на основе дизайна, компоновки Заказчика с предоставлением размеров элементов мебели Заказчиком, Исполнитель не несет ответственности за габариты изготовленной мебели, если в процессе монтажа мебели, изготовленная мебель не подходит по габаритам помещения, а также, в этих случаях, Исполнитель не несет ответственности за частичную или полную не возможность эксплуатацию мебели . Переделка мебели, в таких случаях, производится за счет Заказчика.
13.3 Исполнитель не производит монтаж мебели изготовленную по предоставленным размерам заказчика.
13.4 Мебель передается Заказчику в собранном виде, не упакованная. По желанию Заказчика мебель может быть разобрана, при этом упаковка разобранной
мебели также не производится.
Заказчик________________________
13.5 Элементы сантехники, вытяжки, электрической части устанавливаются Заказчиком самостоятельно.
13.6 Поставщик фасадов, используемых при изготовление заказа (кухни) : предприятие «ЗОВ» республика Беларусь . Фасады указанные в «Заказе на изготовление мебели» выбираются по каталогу и таблице стандартных размеров для кухонных фасадов предприятия «ЗОВ» республика Беларусь. Фасады, не включенные в таблицу, указываются в «Заказе на изготовление мебели» знаком «Н».
13.7 При изготовление мебели, по умолчанию, используются столешницы толщиной 26-28 мм., длиной 3000 мм, ширина 600мм. При использование других размеров столешниц, ее параметры дополнительно указываются в «Заказе на изготовление мебели». При отсутствии столешницы , указанной в «Заказе на изготовление мебели», на складе фирмы-поставщика Исполнителя, Заказчику необходимо поменять название столешницы на из имеющихся на данный момент в наличии наименований столешниц. Месторасположение стыков столешниц и способы их крепления определяет Исполнитель самостоятельно. Стеновая панель не является элементом мебели и указывается как дополнение в «Заказе на изготовление мебели». Размеры стеновой панели: длина 3000 мм, ширина 600мм, толщина 6мм.
13.8 Исполнитель сам определяет способы и технологию изготовления заказа. Со стороны стены, в нижних шкафах-столах выступ столешницы от корпуса составляет 10 сантиметров, если другое письменно не зафиксировано в договоре. Стандартные размеры, высота верхних ящиков: 720 мм. (фасад 713 мм.), 915 мм. (фасад 910 мм.); высоты нижних ящиков: 850 мм. (фасад 713 мм.), 890 мм.(фасад 713мм.). В случае отсутствия цвета ЛДСП, на складах поставщиков Исполнителя, согласно «Заказу на изготовление мебели», Исполнитель может самостоятельно изменить цвет ЛДСП на ближайший похожий цвет.
13.9 Качество изготовленной мебели, используемые материалы и фурнитура по «Заказу на изготовление мебели» соответствует образцам, представленных в выставочном зале. Исполнитель может использовать материалы и фурнитуру других производителей, схожих по свойствам и характеристикам с материалами и фурнитурой, представленных в выставочном зале.
13.10 Мойку для кухонной мебели Заказчик покупает самостоятельно. Мойка должна приобретаться Заказчиком с учетом размера и компоновки шкафа-стола под мойку, согласно «Заказу на изготовление мебели». Врезная мойка должна быть меньше не менее 6 сантиметров по ширине и глубине ящика (столешницы) в который будет устанавливаться. Накладная мойка устанавливается и закрепляется в цехе Исполнителя. Если эти условия не соблюдены то гарантия не распространяется на элементы мебели где установлена мойка.
Врезная мойка врезается в цехе Исполнителя, а закрепляется и обязательно вклеивается,
при помощи силикона, самостоятельно Заказчиком.
13.11 Заказчик обязуется согласовать размеры приобретаемой техники с Исполнителем, при этом приобретаемая техника должна соответствовать размерам указанных «Заказе на изготовление мебели». Если не было согласования, Исполнитель не несет ответственности за не возможность установки техники в соответствие «Заказа на изготовление мебели».
13.12 Срок исполнения заказа — п. 8.1., может быть продлен, в случае: брака, задержки поставки, ошибки в размерах, цвете фасадов поставщиком фасадов п.13.6, используемых для выполнения данного заказа. Исполнитель обязан сообщить Заказчику о задержки исполнения услуги по изготовлению мебели.
Срок исполнения заказа п. 8.1., не может быть продлен более чем на 30 рабочих дней. По желанию Заказчика Исполнитель может передать заказ без фасадов, при этом обязуется после получения фасадов от поставщика фасадов самостоятельно их установить. Полная оплата по договору может, в таких случаях, производится после установки фасадов.
В случае снятия с производства указанного в «Заказе на изготовление мебели» вида и цвета фасада, Исполнитель может расторгнуть данный договор в одностороннем порядке и вернуть все уплаченные Заказчиком деньги, либо по желанию Заказчика произвести перерасчет для другого вида и цвета фасада, с внесением, если необходимо, изменений в «Заказе на изготовление мебели» . По результатам перерасчета производится доплата или возврат разницы от уплаченных Заказчиком денег.
13.13 Отсутствие, каких либо отдельных элементов мебели по «Заказу на изготовление мебели», обнаруженных во время передачи- получения мебели рассматривается как недостаток, который устраняется согласно п. 12.1. В случае просрочки устранения выявленного недостатка – элемент мебели не был передан Заказчику по срокам п.п 12.1., Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 3% от стоимости не переданного элемента.
13.14 Заказчик осознает, что восприятие цвета индивидуально и зависит от яркости света, адаптации глаза к фоновому свету, от цвета соседних объектов, от угла падения солнечных лучей, от ситуационных, психологических, физиологических и других моментов. По этим причинам цвет фасадов, представленный в выставочном зале, воспринимаемый Заказчиком во время заключения договора, может отличаться в другое время, в зависимости от этих моментов.
13.15. Фасады Турин-1,2,3; Ретро-2,3,4,5; Женева, София, Венеция все цвета по каталогу – покрыты лаком. При каждом заказе фасады покрытые лаком могут отличаться оттенком от выставочных образцов. Лак, нанесенный на указанные фасады, со временем, под воздействием внешних факторов (особенно прямых солнечных лучей) может изменить оттенок цвета фасада. Наиболее подвержены изменениям в оттенке цвета – фасады светлых тонов: Турин-2 береза натуральная, Турин-3 дуб молочный, Ретро-5, Женева-дуб Луара, София-беленый, которые могут приобрести со временем желтовато-бежевый оттенок.
13.16 Наличие пылинок, шагрени, пузырьков, кратеров, царапин, неравномерность распределения спецэффектов и прочее – эти допуски определяются в соответствие каталога цветов и фасадов.
13.17. В стандартную комплектацию входит: столешница толщиной 26-28 мм (покрытие пластик), ЛДСП толщиной 16 мм., алюминиевая планка на стыках столешницы, пристеновой пластиковый плинтус, ручки – скобы, накладные навески, пластиковые ноги, эмалированная сушилка, роликовые направляющие на выдвижные ящики, выдвижные ящики из ЛДСП, газовые подъемники, цоколь из ЛДСП, евро-подвеска, задняя стенка из ДСП (может отличаться по оттенку от ЛДСП корпуса), стяжки между ящиками.
Доводчики на двери и ящики, метабоксы, шариковые направляющие, бутылочницы, металлические ножки, светильники, ручки и прочая фурнитура — устанавливаются за дополнительную плату к стандартной комплектации. Их наличие и количество указываются в «Заказе на изготовление мебели»..
13.18. Заказчик обязуется, до подписания договора, предупредить Изготовителя о наличии кранов, счетчиков, труб и прочих элементов помещения и указать их свойства, которые могут повлиять на эксплутационные свойства, изготовленной по данному договору мебели, а так же, как и изготовленная мебель, может повлиять на эксплутационные свойства этих элементов. Эти элементы и их свойства необходимо зафиксировать в «Заказе на изготовление мебели». Если Заказчиком, не были выполнены эти условия, переделка мебели по данному договору осуществляется за счет Заказчика.
13.19 Зазоры между бытовой техникой и мебелью Исполнитель определяет самостоятельно, если иное не указано заказчиком.
13.20. Исполнитель может оказать услугу по установке мебели в помещение Заказчика. Услуга по установке мебели оформляется отдельным договором
13.21. Все переговоры между Заказчиком и Исполнителем записываются на аудио и видео носители.
13.22. Заказчик согласен, что получил полную и достоверную информацию об услуге и используемых в заказе материалах.
13.23. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его.
13.24. Настоящий договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему. Датой выполнения договора является дата уведомления Заказчика о готовности мебели или дата фактической передачи мебели Заказчику, при этом Заказчик обязуется подписать акт передачи- получения мебели с проставлением даты, подписи и недостатков , если они имеются.
13.25. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства РБ «О защите прав потребителей» главы III. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказание услуг).
13.26. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Читайте так же:  Выписка из бти на наследство

14. Приложение к договору
14.1 Заказ на изготовление мебели (приложение 1).__________ _________ __________
Подпись Исполнителя _____ ______ ______ Подпись Заказчика_____ ______ ________

Стоимость услуги по доставке изготовленной мебели по адресу Заказчика составляет:
____ _____ _______ ______ ________ ____________ руб.
Исполнитель:________ ______ _____ Заказчик:______ ________ ______

Акт передачи — получения мебели
Мебель по заказу принята и получена Заказчиком «____»______ ______ _______2012 года. Заказчик:________ ______ _______

Недостатки изготовленной по заказу мебели – претензия ( если имеется)___________ __________ ______ __________ _______ ________

Правила эксплуатации и уход за корпусной мебелью.
Сохранность и срок службы мебели, приобретенной потребителем, зависит от соблюдения условий эксплуатации и ухода за ней.
Транспортировка мебели. Мебель должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0, охлаждается, и при установке «запотевает», поэтому ее следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.
Установка мебели. Если мебель, приобретенная в собранном виде, по габаритам не проходит в дверных проемах и т.д., рекомендуется разобрать ее с помощью квалифицированного специалиста. Сборка мебели, транспортируемой в разобранном виде, должна производиться с помощью ручного инструмента.
Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам. Если мебель установлена вблизи тепло-нагревательных элементов, с температурой нагрева более 50 градусов по Цельсию, (газовая колонка, электро-газовая плита, и прочее), следует изолировать элементы мебели от воздействия теплоизолирующими материалами. Установку или перестановку мебели следует производить только путем поднятия цокольной части. Нельзя устанавливать элементы мебели ближе 90 см. от открытого огня.
Используемая бытовая техника должна быть в исправном состояние и с не истекшим сроком годности.
При монтаже кухонной мебели следует уделить особое внимание герметизации стыков, примыканий. Вырез под мойку следует обработать силиконом, а саму мойку вклеить при помощи силикона и закрепить. Стыки элементов следует также обработать силиконом и установить торцевую или переходную планку.
Эксплуатация мебели.
Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с влажностью 66+-15%. При попадание воды на мебель необходимо быстро очистить элементы мебели от воды. Мебель и зеркало должны быть защищены от прямого освещения солнечных лучей, под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
Для навесных шкафов максимальный вес загрузки составляет 15 килограммов.

Уход за мебелью

Удаление пыли с поверхности мебели следует сухой или слегка влажной мягкой тканью. Протирку зеркал следует производить мягкой тканью. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости. Не допускается применять соду, порошки и пасты и другие вещества, не предназначенные для ухода за корпусной мебелью.
С правилами эксплуатации и уходу за корпусной мебелью ознакомлен:______

Удобный фотоколлаж из поисковой системы из иллюстраций от сайта кухонной мебели под заказ Кухни.бел на тему красивая кухонная мебель под заказ.