Договор монтажа компаний

Содержание:

Договор на монтаж

ДОГОВОР №________________
на монтаж оборудования для устройства наружной канализации

г. Москва «___» _______________ 2009 г.

ООО «Системы для дома», в лице Генерального директора Светлова Михаила Константиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется произвести монтаж и запуск в эксплуатацию станцию глубокой биологической очистки …………………., а Заказчик обязуется оплатить работы по монтажу и стоимость оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Виды и объем выполняемых работ Стороны согласовывают в смете, приложенной к настоящему Договору. Приложения подписываются обеими сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Если в процессе монтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ.

2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ

2.1. Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику.

2.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

2.3. В случае желания Заказчика выполнить некоторые виды работ своими силами, гарантийный срок на данные работы не распространяется.

2.4. При частичном выполнении работ силами Заказчика гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, оговаривается отдельно.

2.5. Исполнитель не отвечает за последствия, вызванные выходом из строя очистной станции в случае нарушения условий эксплуатации и технического обслуживания.

2.6. В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем _______ м. куб. в сутки, и имеющих концентрацию загрязняющих веществ не соответствующих СНиП 2.04.03-85 Исполнитель снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды.

2.7. Необходимо предусматривать вытяжную вентиляцию очистной установки через стояк внутренней канализационной сети здания. Над стояком необходимо предусматривать вытяжную часть, которая должна быть выведена на кровлю на высоту не менее 0,3 м.

2.8. В случае расположения места поставки товара в зонах санитарной охраны населенных пунктов, заповедниках, заказниках или в случае отведения очищенных стоков в водные объекты, очистные установки необходимо комплектовать системой доочистки и обеззараживания очищенной воды.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оборудования и работ по данному договору составляет …………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2. Оплата выполняемых работ производится Заказчиком в рублях РФ на основании счета Исполнителя. Стороны могут оговорить другие способы оплаты, согласованные в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

3.3. Заказчик обязуется производить 100% оплату за выполняемые работы в течение срока действия Счета на оплату. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Исполнителя. Оплата стоимости работ по Договору производится в следующем порядке:
1 этап: При подписании Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 100% стоимости оборудования и 50% стоимости выполняемых работ, в соответствии со сметой приложенной к настоящему Договору, что составляет ……………………………………………………………………………………………….
2 этап: После подписания сторонами акта выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю в течение 3 (Трех) рабочих дней оставшуюся стоимость выполненных работ, что составляет ……………………………………………………………………………………………………………………………

3.4. Оплата дополнительных работ и материалов производится по доп.соглашению см.п.1.3.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Исполнитель обязуется в течение _____ рабочих дней с момента оплаты осуществить монтаж и запуск в эксплуатацию оборудования при условии соблюдения Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 3.3. настоящего Договора.

4.2. Срок начала работ сообщается Исполнителем Заказчику доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.) не позднее, чем за 2 суток до начала работ по монтажу.

4.3. В случае неготовности объекта к проведению монтажа срок, указанный в п.4.1., не считается нарушенным Исполнителем. Сроки могут быть изменены по соглашению сторон.

4.4. Срок выполнения работ может быть увеличен на количество дней неблагоприятных для их выполнения (погодные условия).

4.5. Продолжительность выполнения работ автоматически продлевается на дни официальных праздников в РФ.

4.6. Заказчик не позднее, чем за 7 суток извещает Исполнителя доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.) о готовности принять специалиста Исполнителя на участке для завершения исполнения договорных обязательств.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Исполнитель обязуется в оговоренный срок выполнить монтаж оборудования, а также произвести запуск в эксплуатацию оборудования.

5.2. По завершению работ Исполнитель обязуется произвести уборку объекта, вывоз мусора, связанного с проведением работ по настоящему Договору.

5.3. Исполнитель уведомляет Заказчика о дне запуска в эксплуатацию оборудования не позднее, чем за 1 сутки до даты приемки.

5.4. Заказчик обязан сообщить о готовности или неготовности приступить к приемке работ.

5.5. В случае неготовности Заказчика принять работы Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

5.6. Заказчик обеспечивает в день приемки явку уполномоченных представителей.

5.7. Сдача результата работ (запуск в эксплуатацию оборудования) оформляются актом выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями сторон (руководители или лица, действующие на основании доверенности). Доверенность прилагается к акту.

5.8. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом. Сторона, не подписавшая акт, обязана в течение трех дней письменно сообщить о причинах отказа и обосновать их. При несообщении этих сведений односторонний акт считается подписанным и действительным.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Предоставить объект, на котором будут осуществляться работы по монтажу, в состоянии, обеспечивающем нормальное проведение работ.

6.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению монтажных работ со стороны Заказчика, Заказчик обязан принять меры по устранению таких препятствий.

6.3. Предоставить помещение для складирования материалов и инструмента и обеспечить его сохранность.

6.4. Выделить место для размещения на участке прицепа–дачи для проживания монтажной бригады в количестве 4 человек. При невозможности размещения на участке прицепа–дачи Заказчик оплачивает дополнительно 30% от стоимости Договора, в соответствии с Окончательной сметой на монтаж.

6.5. Обеспечить проезд автотранспорта к объекту для доставки оборудования (в том числе и крупногабаритного) и материалов.

6.6. Обеспечить возможность монтажа краном крупногабаритного оборудования.

6.7. Обеспечить объект и монтажную бригаду на объекте электроэнергией, водоснабжением и санузлом.

6.8. В случае невыполнения Заказчиком дополнительных обязанностей Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ и увеличения сметной стоимости.

7. АРБИТРАЖ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРЕТЕНЗИИ

7.1. Стороны будут принимать все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензии устанавливается равным 10 (Десяти) календарным дням. Все письменные требования и претензии направляются Сторонами в оригиналах, по почте, заказными письмами с уведомлением. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления претензий, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.

7.2. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.3. За просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает добросовестной Стороне пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки выполнения вышеуказанных обязательств, но не более 5% от суммы неисполненного обязательства. Вопрос о начислении пени и штрафных санкций всегда остается на усмотрение пострадавшей Стороны. Пени и штрафы в целях налогового учета начисляются только после письменного признания (полного либо частичного) претензии пострадавшей Стороной или вступления в силу судебного решения.

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязательств по данному Договору.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по данному Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовок, войны, актов или действий органов власти, а так же других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся за пределами контроля сторон.

8.2. Для стороны, для которой наступили обстоятельства, упомянутые в п. 8.1 настоящего Договора, срок выполнения обязательств продлевается на период действия упомянутых обязательств.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) дней с даты их возникновения письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их прекращении. Не уведомление в течение 7 дней с момента возникновения вышеупомянутых обстоятельств лишает сторону, подвергшуюся их действию, права ссылаться на них как на основание освобождения выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.4. Сертификат(ы), выданные соответствующими Торгово-Промышленными Палатами региона действия обстоятельств непреодолимой силы, будут являться достаточным свидетельством возникновения вышеупомянутых обстоятельств и их продолжительности.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора продолжают действовать более трех месяцев с момента их возникновения, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. При прекращении действия Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты в течение 15 дней с даты прекращения Договора или фиксируют взаимные претензии и задолженности в Протоколе, если взаиморасчет невозможно провести по причине действия форс-мажорных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного их погашения.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

9.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только при наличии соглашения Сторон. В иных случаях досрочное расторжение настоящего Договора возможно только в судебном порядке.

Читайте так же:  Компенсация за просрочку сдачи дома

9.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор подразумевает и представляет полное согласие между Сторонами относительно предмета этого Договора.

10.2. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются утратившими силу.

10.3. Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые Сторонами, в том числе, с помощью телеграмм или телефаксов при условии, что возможно установить место их отправления.

10.4. Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов, обеспечивающих исполнение настоящего Договора, с обязательной последующей заменой их на оригиналы в течение 10 рабочих дней с момента обмена.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, каждый из которых является подлинным и имеет одинаковую юридическую силу.

10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.7. Все Приложения к настоящему Договору оформленные в соответствие с условиями настоящего Договора являются его неотъемлемой частью.

10.8. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на монтаж оборудования (образец)

Образец договора на монтаж оборудования

Составление договоров поставки и монтажа оборудования (образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи) может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора.

Договор на монтаж оборудования

Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду (т. е. гл. 37 ГК РФ). Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст. 779 ГК РФ содержит перечень услуг, в число которых монтаж оборудования не входит. Договор на оказание услуг по установке оборудования, в отличие от работ, характеризуется отсутствием материального характера. Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания.

Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально. Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования.

По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику. В свою очередь заказчик берет на себя обязательство принять результат работы и перечислить исполнителю плату, установленную условиями договора.

Кроме этого, в договоре должно быть указано:

  • какое оборудование подлежит монтажу;
  • где именно оно устанавливается;
  • конкретный перечень требований, предъявляемых к результатам работ.

Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой. Объединение двух видов подобных сделок актуально в случаях, когда поставщик оборудования дополнительно предлагает проведение соответствующих работ по его установке.

Особенности договора

Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования. Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:

  • фундаментов;
  • опорных конструкций;
  • помещений, тоннелей и каналов и т.д.

Кроме этого, до начала работ необходимо проконтролировать:

  • соответствие оборудования проектам;
  • комплектность узлов и агрегатов;
  • технические характеристики оборудования и его готовность к установке;
  • наличие специального монтажно-сборочного инструмента (при необходимости).

Монтаж оборудования можно начинать после подписания актов готовности помещений и фундаментов к соответствующей установке.

Условия осуществления подготовительных процедур и их приемки целесообразно прописать в договоре или специализированных приложениях к нему.

По умолчанию монтаж предполагает установку станков, узлов и агрегатов с соблюдением всех установленных требований. Установка объектов включает в себя закрепление оборудования на фундаменты или иные опорные конструкции, подключение его к сетям, панелям управления, приведение в состояние готовности к работе. Конкретизированный же перечень работ надлежит отразить в договоре или специализированных приложениях.

После окончания работ (или отдельных этапов работ) составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. В нем указывают:

  • наименования и номера оборудования,
  • его количество и функционал;
  • технические данные и другую необходимую информацию об установленных объектах;
  • информацию о претензиях заказчика или отсутствии таковых.

Скачать образец договора на монтаж оборудования

Договор на монтаж оборудования (образец)

ustanovka_oborudovaniya.jpg

Похожие публикации

Приобретенное оборудование почти всегда нуждается в монтаже, а в некоторых случаях требуются и подготовительные строительные работы – например, возведение фундамента для установки оборудования. На монтаж оборудования с компанией-подрядчиком заключается договор поставки и монтажа оборудования, в котором указываются все необходимые условия. Составление договора может вызвать некоторые затруднения. Давайте разберемся, какие условия необходимо включить в договор.

Договор на монтаж оборудования

Согласно договору, компания-подрядчик обязуется выполнить по заданию компании-заказчика монтаж оборудования и передать результат заказчику. За выполненную работу заказчик выплачивает вознаграждение. Таким образом, подрядчик берет на себя обязательство выполнить установку оборудования согласно проектной документации заказчика, а заказчик, в свою очередь, должен принять и оплатить работу в размере, установленном договором.

Перед монтажом оборудования заказчик должен подготовить помещения для установки. Для этого может понадобиться строительство специальных конструкций, стен, фундаментов. Монтаж оборудования можно осуществлять после подписания акта о строительной готовности к установке, то есть когда все работы будут закончены и приняты.

Для того, чтобы договор на монтаж оборудования (образец договора мы приведем в конце статьи) считался заключенным, стороны должны придти к соглашению по всем основным пунктам договора. Какие условия необходимо отразить в договоре?

  • Предмет договора и условия (состав работ по монтажу оборудования, место установки оборудования и др.);
  • Перечень требований к результату работ — установленному оборудованию;
  • Договор на установку оборудования обязательно содержит сроки выполнения работы (срок начала и окончания работ по монтажу). По согласованию могут быть установлены и промежуточные сроки – то есть сроки завершения отдельных этапов по монтажу;
  • Вознаграждение компании-подрядчика, сроки оплаты работы заказчиком;
  • Ответственность компании-подрядчика (так, необходимо указать ответственность подрядчика за переданное в монтаж оборудование);
  • Прием компанией-заказчиком выполненных работ по монтажу (сроки приемки работ, действия заказчика при обнаружении недостатков при установке);
  • В договоре может быть предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы – то есть срок, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качественно выполненной работе.

Если заключается договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой, то необходимо включить в договор дополнительные условия (комплекс пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены подрядчиком и др.).

Не стоит пренебрегать проверкой при приеме выполненных работ – если иное не прописано в договоре, то заказчик, принявший работу без проверки, лишен права ссылаться на явные недостатки в работе подрядчика (то есть те недостатки, которые были заметны при внешнем осмотре).

После окончания, приемки работ заполняется акт приемки работ с отсылкой к договору. Составление акта фиксирует окончание работ, то есть установку оборудования с соблюдением всех необходимых требований. В акте указывают следующую информацию:

  • Название и идентифицирующие номера оборудования,
  • Количество оборудования, его характеристики и функционал;
  • Информацию о претензиях заказчика или их отсутствии.

Ниже представлен образец договора поставки и монтажа оборудования.

Договор на монтаж систем освещения

ДОГОВОР ПОДРЯДА №0000064
на монтаж осветительного оборудования

Общество с ограниченной ответственностью «СТК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Исполатова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
«Купчинский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования (далее – Оборудование) в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы д.16, а Заказчик обязуется принять результат работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ.
1.3. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, требованиями проектной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется произвести монтаж Оборудования на торговых площадях Заказчика и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.
2.1.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3.1.1. настоящего Договора.
2.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением (своими силами и средствами). В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.
2.1.4. Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— невозможности монтажа Оборудования с использованием не опробованных технологий и/или сложного конструктивного решения;
— иных обстоятельствах, выявленных в ходе монтажа, которые повлекут за собой изменения технологического процесса и хода монтажных работ и вследствие этого невозможность завершения выполняемой работы в срок и/или ухудшения качества работ или монтируемого Оборудования;
— иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, грозящих годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения её в срок.
2.1.5. Подрядчик обязуется сдать смонтированное Оборудование на Объекте Заказчика по акту приема-сдачи.
2.2 Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан к сроку начала производства работ по настоящему Договору подготовить Объект к монтажу Оборудования, в том числе обеспечить доступ на Объект работников Подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков.
2.2.2. Предоставить бытовые помещения для хранения инструмента и материалов, а также предоставить возможность подключения инструмента, необходимого для производства работ, к электропитанию.
2.2.3. При готовности Объекта к производству работ уведомить об этом Подрядчика, а также подписать Акт о готовности Объекта к выполнению работ по монтажу Оборудования.
2.2.4. Заказчик обязан на период производства работ назначить из числа своих работников ответственного представителя. Ответственный представитель Заказчика осуществляет итоговый технический контроль за выполнением работ.
2.2.5. Заказчик обязуется принять выполненные монтажные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.6. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией.
2.2.7. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., Заказчик обязуется в разумный срок после получения соответствующего уведомления со стороны Подрядчика дать необходимые указания, либо приступить к согласованию условий и сроков дальнейшего выполнения предусмотренных настоящим Договором работ.
2.2.8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ по монтажу торгового оборудования на торговых площадях Заказчика, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Читайте так же:  Отчетность организации и закрытие счетов

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Работы по монтажу оборудования, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1 Начало работ по монтажу оборудования осуществляются в течение трех рабочих дней, с момента подписания акта о готовности Объекта к монтажу Оборудования.
3.1.2 Срок исполнения монтажных работ составляет 5 (пять) рабочих дней, с момента начала работ. В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.1.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе перенести сроки производства работ по монтажу пропорционально сроку задержки исполнения соответствующей обязанности Заказчиком.
3.2. Сдача результата работ и его приемка оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами. В 3-х (трех) дневный срок Заказчик подписывает Акт с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки в окончательной форме. В противном случае работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в сроки, установленные настоящим Договором.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость работ устанавливается в рублях (в том числе НДС), согласовывается и указывается в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика.
4.2 Оплата за монтаж оборудования осуществляется Заказчиком на основании Спецификации, в течение трех рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки в окончательной форме.
4.3 Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., изменение стоимости монтажных работ осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого Сторонами в том же порядке, что и настоящий договор.

4.4 Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.


5. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором.
5.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причинам некачественного монтажа, при условии, что такие причины возникли до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.
5.3. Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков монтажа, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного монтажа, а также, если недостатки носили скрытый характер и они не были обнаружены в момент приемки работ.
5.4. При обнаружении некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан пригласить для составления Акта о недостатках выполненной работы представителя Подрядчика. В указанном Акте стороны согласуют порядок и сроки устранения неисправностей.
5.5. Недостатки монтажных работ, выявленные за пределами срока, предусмотренного настоящим Договором для их выявления, могут быть устранены Подрядчиком только на основании специально заключаемого Договора подряда и за отдельную плату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение сроков начала и окончания монтажных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.4. Общая сумма санкций для каждой из сторон не может превышать 10% (десяти процентов) от общей цены Договора.
6.5. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.п. 2.1.4. и п.п. 3.1.2. предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции не применяются.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей.
8.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком
результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной
работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Если сторона благодаря исполнению настоящего Договора получила от другой стороны информацию о новых технических решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Подрядчику, с указанием срока ответа и обоснованием этого срока, вытекающих из настоящего Договора, последний обязан в письменном виде направить претензию Подрядчику.
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы, переданные факсимильной связью, признаются юридически действительными при условии соблюдения правил, предусмотренных п.п. 11.3.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Покупатель:

12.2. Поставщик:
ООО «СТК», ИНН 7841308156, КПП 784101001, ОГРН 1057810000665
Юр. адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая д.31, лит. А, пом. 22-Н
Почтовый адрес:192148, г. Санкт-Петербург , Седова ул, дом № 54, корпус 2,
р/с 40702810000080000458,
в банке Ф-Л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030735, к/с 30101810800000000735

Между организацией (исполнитель, общий режим налогообложения) и другой организацией (заказчик) заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. В соответствии с условиями данного договора производится монтаж линии контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее — КИП и А). Для выполнения указанных работ организация (исполнитель) приобрела оборудование (электронный термостат) для дальнейшего его монтажа на данную линию. По условиям договора стоимость указанного оборудования включается в стоимость строительно-монтажных работ. Каков порядок отражения в бухгалтерском учете организации приобретенного для монтажа оборудования (электронный термостат)? Каков порядка отражения стоимости оборудования в форме КС-2 при его передаче заказчику в составе строительно-монтажных работ? Необходимо ли оформление дополнительных передаточных документов для заказчика на данное оборудование при его передаче в составе строительно-монтажных работ?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В рассматриваемой ситуации поскольку по условиям договора на выполнение строительно-монтажных работ обеспечение таких работ оборудованием (электронным термостатом) входит в обязанности организации-исполнителя и оборудование не передается в собственность заказчика до выполнения работ, то организация-исполнитель учитывает стоимость приобретенного оборудования на счете 10 «Материалы».
Сторонам сделки при заключении договора на выполнение строительно-монтажных работ целесообразно согласовать документы, которыми будет определяться приемка-передача выполненных строительно-монтажных работ.
По общему правилу применительно к рассматриваемой ситуации стоимость оборудования, приобретенного исполнителем и монтируемого в процессе выполнения строительно-монтажных работ, в формах КС-2 и КС-3 отражается в составе стоимости указанных работ.
По нашему мнению, оборудование может быть выделено отдельной строкой в общем объеме строительно-монтажных работ.
Соответственно, если в актах выполненных работ отдельной строкой выделена стоимость оборудования, претензий со стороны налоговых органов возникнуть не должно, так как, осуществляя поставку оборудования в составе строительно-монтажных работ, исполнитель приобретает его у поставщика не с целью реализации, а с целью использования при выполнении строительно-монтажных работ по конкретному объекту.
При этом мы полагаем, что организации-исполнителю не следует составлять какие-либо дополнительные документы в целях передачи рассматриваемого оборудования (электронного термостата) заказчику, поскольку в данном случае происходит передача результатов выполненных строительно-монтажных работ и стоимость оборудования является их частью.

Обоснование вывода:
В соответствии с нормами ст. 740 ГК РФ подрядчик по договору строительного подряда обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Согласно п. 1 ст. 745 ГК РФ обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.
В рассматриваемой ситуации, по условиям договора на выполнение строительно-монтажных работ, обязанность по обеспечению материалами указанных работ возложена на исполнителя.
В силу п. 3 ст. 709, п. 1 ст. 743 ГК РФ, стоимость материалов, деталей и конструкций, а также стоимость оборудования, монтируемого подрядчиком на возводимом объекте, включаются в смету, определяющую цену строительно-монтажных работ.
В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ исполнителем и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Бухгалтерский учет

На основании п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (далее — ПБУ 6/01) актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:
— объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
— объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
— организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
— объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
При этом в п. 3 ПБУ 6/01 указано, что ПБУ 6/01 не применяется в отношении:
— машин, оборудования и иных аналогичных предметов, числящихся как готовые изделия на складах организаций-изготовителей, как товары — на складах организаций, осуществляющих торговую деятельность;
— предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, находящихся в пути;
— капитальных и финансовых вложений.
В рассматриваемой ситуации стоимость строительно-монтажных работ по договору включает в себя стоимость устанавливаемого на объекте оборудования (электронного термостата), а организация-исполнитель приобретает данное оборудование не с целью использовать его в своей деятельности, а с целью его последующей установки (монтажа) при выполнении строительно-монтажных работ линии КИП и А и дальнейшей передачи заказчику в составе созданного по договору строительно-монтажных работ объекта.
При этом договором на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено, что строительство объекта осуществляется из материалов организации-исполнителя.
Соответственно, если по условиям договора строительно-монтажных работ обеспечение таких работ материалами и оборудованием входит в обязанности организации-исполнителя и оборудование не передается в собственность заказчика до выполнения работ, то подрядчик учитывает стоимость приобретенного оборудования в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94, на счете 10 «Материалы» следует учесть и оборудование, приобретенное организацией-исполнителем для монтажа на строящемся объекте.
При этом счет 01 «Основные средства», который предназначен для обобщения информации о принадлежащих предприятию основных средствах, не применяется.
После окончания строительно-монтажных работ, выполненных организацией-исполнителем, стоимость оборудования списывается в дебет счета 20 «Основное производство» в корреспонденции с кредитом счета 10 «Материалы».
При этом в бухгалтерском учете приобретение оборудования для установки при проведении строительно-монтажных работ будет отражаться следующими проводками:
Дебет 10 Кредит 60
— принято к учету оборудование;
Дебет 19 Кредит 60
— учтена сумма НДС по приобретенному оборудованию;
Дебет 68, субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19
— принят к вычету НДС по приобретенному и принятому к учету оборудованию;
Дебет 60 Кредит 51
— произведена оплата поставщику;
Дебет 20 Кредит 10
— стоимость оборудования отнесена на затраты;
Дебет 90, «Себестоимость продаж» Кредит 20
— стоимость оборудования включена в себестоимость выполненных работ (при передаче строительно-монтажных работ, включая оборудование, заказчику).

Читайте так же:  Заявление для регистрации контрольно кассовой техники

Документооборот

Сдача результата строительно-монтажных работ исполнителем и приемка его заказчиком оформляются Актом, подписанным обеими сторонами.
При составлении Акта необходимо принимать во внимание требования законодательства о бухгалтерском учете к первичным учетным документам, которыми оформляются хозяйственные операции организаций.
Перечень обязательных реквизитов, порядок утверждения, составления и исправления первичных документов содержатся в ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон N 402-ФЗ).
Следует отметить, что до вступления в силу Закона N 402-ФЗ, то есть до 01.01.2013, Акт выполненных работ по договору строительного подряда составлялся по форме N КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 (утверждены постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100, далее — Постановление N 100).
С 01.01.2013 формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению (смотрите информацию Минфина РФ от 04.12.2012 N ПЗ-10/2012).
В соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ все формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
Вместе с тем при разработке собственных бланков можно использовать в качестве образца унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России.
По нашему мнению, в том числе и в рассматриваемой ситуации, сторонам сделки при заключении договора на выполнение строительно-монтажных работ целесообразно согласовывать используемые формы первичных учетных документов.
Иными словами, стороны договора могут согласовать между собой, что для приемки выполненных работ они составляют документы по формам КС-2 и КС-3.
В Указаниях по применению и заполнению форм КС-2 и КС-3 говорится, что форма КС-2 применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений.
Акт по форме КС-2 составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма N КС-6а).
В свою очередь, форма КС-6а применяется для учета выполнения строительно-монтажных работ.
Форма КС-3 заполняется на основании формы КС-2 и применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы.
Выполненные работы и затраты в форме КС-3 отражаются исходя из договорной стоимости.
В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно-монтажных работ, предусмотренных сметой, а также прочие затраты, не включаемые в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы (рост стоимости материалов, заработной платы, тарифов, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время и т.п.).
Соответственно, в стоимость строительно-монтажных работ по договору, отраженную в формах КС-2 и КС-3, включается также стоимость монтируемого исполнителем оборудования, приобретенного для осуществления указанных работ.
В постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2015 N 19АП-3490/15 указано, что по общему правилу по завершении выполнения работ (части работ), в срок до последнего числа отчетного месяца генподрядчик представляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма N КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) в двух экземплярах почтовым отправлением либо нарочным. При этом в стоимость выполненных работ, включаемых в форму КС-2, входит стоимость материалов, оборудования, конструкций, поставленных генподрядчиком и используемых им при выполнении работ.
Таким образом, применительно к рассматриваемой ситуации полагаем, что стоимость оборудования, приобретенного для осуществления строительно-монтажных работ, включается в их стоимость при передаче результатов данных работ заказчику и отдельной строкой не выделяется.
Вместе с тем по требованию заказчика в форме КС-3 приводятся данные по видам оборудования, относящегося к стройке (пусковому комплексу, этапу), к монтажу которого приступили в отчетном периоде.
При этом в графе 2 указываются наименование и модель оборудования, а в графах 4, 5, 6 — данные о выполненных монтажных работах.
В этой связи мы полагаем, что в форме КС-3 по требованию заказчика может быть приведена стоимость оборудования, смонтированного подрядчиком по условиям договора.
В таком случае полагаем, что если в актах выполненных работ отдельной строкой выделена стоимость оборудования, претензий со стороны налоговых органов возникнуть не должно, так как, осуществляя поставку оборудования, подрядчик приобретает его у поставщика не с целью реализации неопределенному кругу лиц, а с целью использования при выполнении строительных работ в количестве и ассортименте, предусмотренном сметной документацией по конкретному объекту строительно-монтажных работ.
При этом мы полагаем, что организации-исполнителю не следует составлять какие-либо дополнительные документы в целях передачи рассматриваемого оборудования (электронного термостата) заказчику, поскольку в данном случае происходит передача результатов выполненных строительно-монтажных работ и стоимость оборудования является их частью.
Следует отметить, что если из условий договора следует, что заказчик приобретает у исполнителя подлежащее монтажу оборудование, то данный договор, на наш взгляд, является смешанным, сочетающим элементы договоров подряда и поставки. По смешанному договору, включающему договор строительного подряда и договор поставки оборудования, возникают два отдельных обязательства.
Считаем, что в таком случае оборудование следует квалифицировать в качестве давальческого материала, то есть материала заказчика, переданного подрядчику.
Согласно п. 5 ст. 454 ГК РФ договор поставки является одной из разновидностей договоров купли-продажи.
В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. То есть по договору поставки подрядчик (исполнитель) является поставщиком оборудования, а заказчик — покупателем.
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых операций были утверждены постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций». Одна из них — Товарная накладная (форма ТОРГ-12).
В указаниях для применения этой формы прямо прописано: «Применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно-материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей».
Таким образом, по нашему мнению, осуществляя поставку (как один из составляющих элементов смешанного договора), подрядчик вправе составить унифицированный документ формы ТОРГ-12.
В подтверждение выполненных работ следует еще оформить счет-фактуру на стоимость всех работ по договору, включающий отдельно стоимость строительно-подрядных работ и стоимость установленного оборудования.
При этом правил заполнения форм КС-2 и КС-3 в отношении давальческих материалов не установлено.
В то же время следует учитывать, что по общему правилу работы по договору подряда выполняются иждивением подрядчика (п. 1 ст. 704 ГК РФ). Следовательно, цена договора подряда включает стоимость материалов подрядчика (п. 2 ст. 709 ГК РФ). В этой связи материалы заказчика в цену договора подряда не включаются и заказчиком не оплачиваются. Соответственно, в формы КС-2 и КС-3 давальческие материалы заказчика включать не нужно.
Вместе с тем, на наш взгляд, в таком случае допустимо в отношении использованных давальческих материалов (оборудования) заполнить отдельный раздел «Материалы заказчика» в формах КС-2 и КС-3 с указанием их стоимости. Однако в строке «Итого» будет указываться только стоимость работ подрядчика (включающая в себя стоимость работ, а также стоимость использованных собственных материалов подрядчика).
Схожие выводы нашли отражение в постановлении ФАС Поволжского округа от 01.03.2011 N А57-2403/2009, в котором судьи признали необоснованным включение стоимости давальческих материалов в итоговые строки форм КС-2 и КС-3.
В постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 12.12.2017 N Ф09-6464/17 по делу N А76-12184/2015, где указано, что основанием для промежуточных расчетов с подрядчиком за истекший месяц являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и счет-фактура. К справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 прилагается акт о приемке выполненных работ (форма КС-2). Стоимость материалов и оборудования, переданных заказчиком подрядчику по согласованным ценам, включается в акт сдачи-приемки работ (форма КС-2), а в справке о стоимости выполненных работ за отчетный месяц (форма КС-3) выделяется отдельной строкой и удерживается заказчиком при оплате выполненных работ за отчетный месяц. Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком, передаются подрядчику по акту без выставления счета на их оплату. При предъявлении подрядчиком КС-2 и КС-3 за отчетный период подрядчик обязан предъявить исполнительную документацию на работы, выполненные согласно данным документам.
Смотрите также постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15.02.2012 N Ф08-218/12 по делу N А22-1702/2010, постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.06.2011 N Ф07-4385/11 по делу N А52-3351/2010.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Галимарданова Юлия

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Королева Елена

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Рубрики: Без рубрики