Договор купли продажи с монтажом

Договор купли продажи оборудования (между организацией и физическим лицом; с условием выполнения продавцом монтажа проданного оборудования)

ДОГОВОР N _____ купли-продажи оборудования (между организацией и физическим лицом; с условием выполнения продавцом монтажа проданного оборудования)

______________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и гражданин ______________________, проживающий по адресу: ______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование, указанное в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту — «Оборудование»), а также произвести монтаж Оборудования и пусконаладочные работы, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар и выполненные работы .

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.3. Оборудование передается в следующей комплектности: __________________________ и в следующем количестве: ______________ .

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.4. Монтаж оборудования осуществляется силами и средствами Продавца в месте передачи Оборудования Покупателю (п. 4.1 настоящего Договора).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Оборудования составляет _______ (_____________) рублей.

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ составляет _______ (_____________) рублей.

2.2. Цена Договора составляет _______ (_____________) рублей.

2.3. Оплата цены Договора производится в следующем порядке:

2.3.1. Покупатель в срок до «___»___________ ____ г. производит предварительную оплату в размере _____% от стоимости Оборудования, что составляет _______ (______________) рублей.

2.3.2. Оставшиеся _____% от стоимости Оборудования, что составляет _______ (______________) рублей, Покупатель оплачивает в течение ___________ дней с даты принятия Оборудования Покупателем (п. 4.5 настоящего Договора).

2.3.3. Цена монтажных и пусконаладочных работ уплачивается Покупателем в течение __________ с даты подписания Сторонами акта выполненных работ (п. 5.3 настоящего Договора).

2.4. Оплата производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу либо путем перечисления денежных средств на счет Продавца в соответствии с указанными последним реквизитами.

3. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Качество передаваемого по настоящему Договору Оборудования должно соответствовать:

— стандарту N ________________;

— регламенту N ________________;

— техническим условиям N __________, утвержденным ______________________.

3.3. Гарантийный срок на установленное Оборудование составляет ______________ с момента подписания акта выполненных работ.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Продавец производит доставку Оборудования Покупателю по адресу: _________________________________.

Доставка Оборудования осуществляется силами и за счет Продавца.

4.2. Оборудование передается Продавцом в срок до «___»___________ ____ г.

4.4. При передаче Оборудования Покупатель обязан осмотреть и проверить переданное Оборудование на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве и комплектности.

4.5. Принятие Оборудования подтверждается подписанием Покупателем накладной.

4.6. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Продавца к Покупателю с даты передачи Оборудования Покупателю.

4.7. Если Покупателю будет передано Оборудование ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору потребовать от Продавца:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— безвозмездного устранения недостатков Оборудования в течение _______________________;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования.

4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы;

— потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим Договору.

4.9. Если Продавец передал Покупателю наряду с Оборудованием, комплектность которого соответствует Договору, Оборудование с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Продавца:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования Оборудования в течение ____________________.

Если Продавец в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

5. МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

5.1. Продавец обязан обеспечить прибытие специалистов для монтажа Оборудования в место нахождения Покупателя, указанное в п. 4.1 настоящего Договора.

5.2. Монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в течение _____________ с даты принятия Оборудования Покупателем.

5.3. После выполнения монтажных и пусконаладочных работ Продавец уведомляет Покупателя о необходимости приемки выполненных работ.

Стороны в течение _____________ с даты уведомления производят осмотр результата выполненных работ и подписывают акт выполненных работ.

5.5. Покупатель, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.6. Покупатель, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.7. Покупатель, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Продавцом, обязан известить об этом Продавца в разумный срок по их обнаружении.

5.8. В случаях, когда работа выполнена Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Покупатель вправе потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в течение _________________________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены Оборудования за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение Продавцом срока устранения недостатков Оборудования, установленного п. 4.7 настоящего Договора, срока доукомплектования Оборудования, установленного п. 4.9 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены Оборудования за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п. 2.3 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.2. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия по результатам переговоров — передаются на рассмотрение ___________________ суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор купли продажи с монтажом

В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой (монтажем) пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон». Согласно условиям такого договора, «поставщик» обязуется поставить (продать) «покупателю» пластиковые окна. На словах, разумеется, речь идет не только о покупке окон, но и их монтаже «поставщиком». Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает. И в самом деле, у потребителя отсутствуют доказательства произведенного монтажа именно «поставщиком», последний не подписал никаких актов, не зафиксирован факт проведения им работ какими-либо иными документами. Что делать потребителю в данном случае?

Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Суд квалифицирует договор не исходя из его наименования в «шапке», а анализирует все его условия, устанавливает исходя из этого действительную волю сторон. Поэтому, несмотря на то, что стороны поименованы в договоре как «поставщик» и «покупатель», при наличии в договоре условий о монтаже договор будет являться подрядным со всеми вытекающими правовыми последствиями. Кроме того, не лишними по делу будут и свидетельские показания, подтверждающие факт установки окон именно «поставщиком».

Так, например, по одному из дел судом постановлено: расторгнуть договор на поставку двух изделий из ПВХ-профиля (пластиковых окон) с комплектующими, взыскать с ИП в пользу потребителя уплаченную по договору сумму.

При этом суд указал следующее.

Истец (потребитель) утверждает, что предметом договора являлась поставка окон с оказанием ответчиком работ по демонтированию старых окон и монтажу новых окон, что ответчиком фактически и было осуществлено.

Ответчик, не отрицая факта заключения договора, ссылаются на то, что предметом договора являлась только доставка окон истцу, выполнение работ по монтажу условиями договора не предусматривалось.

Анализируя содержание спорного договора, суд приходит к выводу, что данный договор был заключен на выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон.

Исходя из содержания договора, заключенного между Вальковой С.В. и индивидуальным предпринимателем Федоровым И.В., данный договор не может быть расценен как договор поставки либо купли-продажи. Исходя из буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений, речь в нём идет о выполнении работ.

Так, в п. 1.1 указано, что поставщик обязуется выполнить работы, в п. 1.3 – что заказчик обязуется уплатить цену . в том числе стоимость работ . ; в п. 2.3 – после окончания работ заказчик и поставщик подписывают акт приема выполненных работ; в п. 2.5 – в случае обнаружения скрытых недостатков в выполненных работах поставщика, заказчик обязан сообщить об этом в течение двух дней; в п. 3.2 — полный расчет должен быть осуществлен до окончания всего комплекса работ; в п. 3.3. – в случае необходимости проведения поставщиком дополнительных работ, они предварительно оплачиваются в полном объеме.

Параграф 4 договора называется «Порядок приемки результата работ». Таким образом, из содержания договора в полной мере прослеживаются обязанности сторон и цель договора с учетом выраженной воли обоих лиц. Из буквального толкования текста договора следует, что индивидуальный предприниматель обязуется выполнить именно работы.

Читайте так же:  Договор на обслуживание домофонной системы

Истицей при обнаружении недостатков в установленных пластиковых окнах была направлена претензия ответчику с требованием устранения недостатков.

Данное требование ответчиком исполнено не было.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем ( см. подробнее апелляционное определение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 26 июня 2012 года, дело № 11-32/2012).

Отсутствие существенных условий договора подряда

Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.

Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным.

Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, т.к. в нем отсутствуют существенные условия. Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен.

Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, т.е. его предмет. Так, из договора видно, что ответчик услугу по изготовлению оконных блоков из профиля TEPLOKON, а также их установку в соответствии с п. 5.1. договора. В п. 5.1. договора перечислены необходимые работы, которые должен был выполнить Исполнитель.

Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка ( см. подробнее решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 07.06.2012г.).

Образец договора купли-продажи окон

В настоящее время дефицита компаний, которые предлагают услуги по изготовлению и монтажу пластиковых окон не наблюдается. В любом городе, даже небольшом, есть аналогичные конторы.

Пластиковые окна пользуются спросом, потому что они удобны, долговечны и не подвержены гниению, в отличие от окон деревянных. К тому же их не нужно красить.

Все это обуславливает высокий спрос на услуги изготовителей окон. Однако чтобы вместо уюта и тепла в доме не получить зияющие щели между оконной рамой и стеной дома, отваливающиеся через день после монтажа откосы или спикировавший вниз подоконник, нужно прежде всего составить грамотный договор с продавцом окон, чтобы у вас, как потребителя, была возможность потребовать качественного исполнения обязанностей.

Образец типового договора купли-продажи окон

Договор купли-продажи окон не сложен с юридической точки зрения, но в нем может содержаться большое количество технических сведений.

В текст соглашения должны быть включены следующие условия:

  • Место (населенный пункт) и дата составление проекта документа;
  • Преамбула с описанием сторон. Со стороны продавца стороной всегда будет выступать субъект предпринимательской деятельности – юридическое лицо или ИП. В договоре нужно отразить их наименование и ФИО соответственно;

Со стороны потребителя также оказывается ФИО.

Если стороны действуют по доверенностям, это также необходимо отразить, прописав реквизиты доверенности (номер, дата выдачи).

  • Предмет соглашения. Это самый важный пункт договора, без указания которого соглашение будет считаться незаключенным;

Предмет может включить в себя только покупку окон либо покупку и одновременный их монтаж. Второй вариант встречается на практике чаще всего.

Относительно приобретаемых окон в договоре важно отразить:

  1. тип профиля, количество камер;
  2. цвет;
  3. количество и тип стекол;
  4. вид фурнитуры;
  5. количество окон и их параметры;
  6. наличие дополнительных элементов: москитные сетки, подоконники, отливы, откосы, их количество;
  7. иные технические сведения.

Если договор предусматривает одновременный монтаж всех конструкций, то в договор должны включаться:

  1. указание о доставке окон и всех дополнительных конструкций по месту монтажа, ответственность за доставку;
  2. договоренность о демонтаже старых конструкций (если они есть и если это требуется выполнить силами монтажников);
  3. указание на монтаж окон, отливов, откосов, подоконников, москитных сеток;
  4. сроки проведения монтажа;
  5. количество необходимых расходных для монтажа материалов, оплата расходников;
  6. условия о качестве, соответствующем ГОСТу, гарантийный срок обслуживания.

По факту завершения монтажа необходимо подписать акт выполненных работ, в договоре целесообразно отразить, в какие сроки он должен быть подписан.

  • Цена, сроки и условия оплаты;
  • Ответственность сторон. Укажите, какие штрафные санкции могут быть установлены за срывы установленных договором сроков;
  • Иные условия договора. Здесь, в частности, прописывайте общий срок действий договор, условия расторжения и условия об обстоятельствах непреодолимой силы, которые исключаются ответственность сторон за неисполнение достигнутых договоренностей;
  • Реквизиты сторон;
  • Подписи.

Приложение №1. Чертежи конструкций.

Приложение №2. Проект акта выполненных работ.

Договор носит диспозитивный характер, а это означает, что стороны сами могут предусмотреть, какие условия включать в соглашение, а какие нет. Но условие о предмете в любом случае должны быть прописаны максимально полно и четко.

Обязательные пункты в договоре купли-продажи окон

Обычно подобного рода договоры составляются по типовым формам, предложенным продавцом. Однако это не означает, что покупатель должен не глядя подписывать все, что ему предлагается.

Особое внимание, повторимся, уделяйте предмету соглашения. Проверяйте данные об окнах, их количестве, а также количестве заказанных откосов, отливов, подоконников и иных элементах.

Типовой образец договора купли-продажи вторсырья.

Про типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ смотрите тут.

Если вам требуется проведение монтажа, то условия проведения работ также должны быть отражены в договоре в полном объеме.

Составление договора на монтаж окон

Случай довольно редкий, но иногда встречающийся на практике, когда изготовлением окон занимается одна компания, а монтажом – другая.

В этом случае, с фирмой, которая будет заниматься установкой окон должен быть заключен самостоятельный договор на проведение монтажа.

При его составлении также уделите максимум времени предмету. В договоре должно быть указано:

  • договоренность о демонтаже старых окон;
  • договоренность о монтаже всех необходимых конструкций (окна и все имеющиеся элементы);
  • сроки проведения монтажа;
  • оплата расходных материалов;
  • гарантийный срок обслуживания.

Качество монтажных работ при этом должно соответствовать ГОСТам, указание на это также необходимо сделать в тексте договора.

г. Москва “ ” ________ 2012 г.

ООО . в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и ООО __________________ в лице Генерального директора ________________________________________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование и расходные материалы, именуемые далее Товар, а также произвести монтаж и пуско-наладку этого оборудования, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.

2. Стоимость договора. Спецификации.

2.1. Спецификация Товара и Услуг установлена сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2.2. Цена по настоящему Договору составляет сумму в 911900 (Девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) руб.00 коп.

2.3. В цену Договора входят стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных работ.

2.4.1. НДС в сумме 18% включен в стоимость Договора.

3. Срок действия Договора:

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует

до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

3.2. Стороны договорились и установили, что срок передачи Товара (согласно Спецификации), включая его поставку, составляет не более 7 (семь) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на счет Подрядчика в соответствии с п.6.2.

3.3. Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.

4. Условия поставки товара.

4.1.Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара

Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон.

4.2. Доставка Товара осуществляется бесплатно (в пределах МКАД) в день, запланированный сторонами для начала монтажных и пуско-наладочных работ (далее по тексту — Работ).

4.3. Оплата доставки Товара за пределы МКАД производится по прейскуранту Подрядчика и составляет ______ руб.

5. Тара и упаковка.

5.1. Тара и упаковка Товара должна соответствовать обычно принятой для подобного рода товара, а также обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке.

6. Условия платежа.

6.1.Платеж за исполненное по Договору (проданный Товар, выполненные Работы) осуществляется Заказчиком в сроки, установленные в п. 6.2., в рублях.

6.2. Порядок расчетов по Договору:

6.2.1. Оплата стоимости Товара (Оборудования) производится: 100 (сто) % предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

6.2.2. Оплата стоимости расходных материалов и услуг (монтажных и пуско-наладочных работ) производится в 2 этапа:

1 этап – 50 % предоплата стоимости в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2 этап – 50 % стоимости после подписания Акта приемки выполненных Работ.

7. Права и обязанности сторон.

7.1. После получения платежа, согласно п. 6.2., Подрядчик обязан уведомить Заказчика о своей готовности произвести Работы, а Заказчик обязан указать (подтвердить) дату проведения и место Работ.

7.2. В целях производства Подрядчиком Работ во исполнение Договора, Заказчик обязан своими силами и средствами обеспечить возможность надлежащего проведения таковых, включая подготовку и доступность места выполнения Работ.

7.3. Заказчик обязан обеспечить на весь срок проведения Работ соответствие мест установки оборудования требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам Техники безопасности и пожарной безопасности.

7.4. Подрядчик отвечает за соблюдение техники безопасности своими специалистами во время проведения ими Работ в месте, которое определено Заказчиком.

7.5. Сторона Договора имеет право в случае нарушения другой стороной требований п.7.1, п.7.2., п.7.3, п.7.4. перенести сроки выполнения Работ, а также взыскать с виновной стороны штраф и убытки в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.6. В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ.

7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору

за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику

неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

8.4. Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик.

8.5. В Случае, указанном в п.7.6., виновная сторона за нарушение условий Договора выплачивает

штраф в размере трех процентов от стоимости Работ.

8.6. Необоснованное уклонение (отказ) от подписания необходимых документов (п.4.1, п.7.6)

понимается как просрочка исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, если не решены путем переговоров, то подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Гарантия на оборудование.

9.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать паспортным данным Изготовителя.

9.2. Подрядчик обязуется осуществлять ремонт/замену неисправных деталей, выполнять необходимые для этого работы за свой счет после подписания Акта приема-сдачи Работ в течение срока и при соблюдении условий, оговоренных в Гарантийном талоне на Товар. При этом гарантийный срок не может быть менее одного года на Товар.

9.3. Устранение неисправностей оборудования, возникших вследствие несоблюдения техники его эксплуатации или правил хранения, либо вследствие действия третьих лиц или непреодолимой силы, производится за счет Заказчика.

10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также следствием вступления в силу акта нормативного характера

Читайте так же:  Как получать детское пособие в зоне ато

государственного органа, имеющего обязательную силу хотя бы для одной из сторон Договора

и других подобных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

10.2. Если обстоятельства, указанные в п.10.1. длятся более 1 месяца, стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

11. Прочие условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон третьим лицам, за исключением оговоренных в п.7.7 и п.9.2. Договора.

11.3. Неоднократное нарушение Заказчиком требований п.п. 7.2 и 7.3.,7.6. признается в целях Договора как существенное нарушение его условий.

11.4. Риск существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили, заключая настоящий Договор, несет Заказчик.

11.5. В случае расторжения Договора, стоимость использованных в процессе монтажа расходных материалов Покупателю не возмещается.

11.6. Все иные взаимоотношения сторон, если такие связаны с Товаром, то регулируются общими положениями о договорах купли-продажи, а если связаны с монтажом оборудования, то общими

положениями о договорах оказания услуг.

11.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия

( расхождения) от буквенной аббревиатуры, указанной в спецификации (ях), без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.

Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика.

Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходят с Подрядчика на Заказчика с момента передачи оборудования Представителем Подрядчика Заказчику.

Заказчик обеспечивает соответствие сети электроснабжения потребляемой мощности монтируемого оборудования. Кроме того, Заказчик представляет схему расположения магистралей Электроснабжения в местах крепления оборудования и прокладки трубопроводов. Если при проведении Работ, в частности, при сверлении отверстий в стенах, будет поврежден кабель электропитания, о местоположении которого Заказчик не уведомил Подрядчика, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.

Демонтаж и (или) перемещение установленных кондиционеров, а также удлинение дренажного трубопровода или его чистка (в случае засора) производится по желанию Заказчика за дополнительную плату и не является гарантийным ремонтом. Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.

Заказчик ознакомлен с основными техническими характеристиками поставляемого оборудования, а также с особенностями его монтажа и последующей эксплуатации в различные сезонные периоды, в частности, невозможностью эксплуатации при положительных температурах (выше +46 градусов Цельсия), если компрессорная часть оборудования находится в невентилируемом замкнутом техническом помещении. Подрядчик не может гарантировать соответствие технических возможностей оборудования требованиям Заказчика, выходящими за пределы этих возможностей.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами Российского Гражданского Законодательства.

Договор на внедрение (поставка + монтаж)

В своей практике IT-компании часто сталкиваются с ситуациями, когда одному и тому же клиенту нужно и продать оборудование, и провести его монтаж и настройку.

Чтобы не составлять несколько договоров на каждую услугу, вместо этого используется договор на внедрение, который включает все необходимые операции. Но как правильно составить такой договор, чтобы он имел юридическую силу и не содержал ошибок? На что обратить особое внимание?

Разберемся в рамках данной статьи.

Особенности договора на внедрение

Законодательство нашей страны разрешает составлять т.н. «смешанные» договоры, включающие элементы разных типов соглашений – оказания услуг, купли-продажи и т.д. Договор поставки и монтажа оборудования относится именно к смешанным – он включает и поставку (передачу) оборудования, и подряд – услуги по установке и настройке.

Заключается такое соглашение обычно для упрощения сотрудничества – вместо составления и согласования минимум двух договоров (а иногда их может быть и больше) можно обойтись одним, который будет включать все необходимые условия.

На практике большинство сделок по купле-продаже сложного оборудования (телекоммуникационные системы, видеонаблюдение, охранные сигнализации и т.д.) на самом деле реализуется по схеме «поставка + монтаж», поскольку это удобно как поставщику, так и покупателю.

Для того чтобы смешанный договор признавался таковым с юридической точки зрения, он должен содержать ключевые условия всех компонентов, включенных в него:

Оформление документов при реализации материалов с монтажом

Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в решении следующего вопроса:
мы являемся малым предприятием. Сами ничего не производим. Основная деятельность: перепродажа товаров и оборудования, монтаж и пусконаладка реализованного оборудования. Для монтажа и пусконаладки привлекаются субподрядные организации. В обычной практике операции по реализации оборудования с последующим монтажом используем одну из двух схем в соответствии с пожеланиями заказчика и условиями договора:
1. реализацию оформляем ТОРГ-12, последующий монтаж формами КС-2 и КС-3 (либо актом выполненных работ);
2. реализацию и монтаж полностью оформляем КС-2 и КС-3.

Сейчас покупатель настаивает на реализации единицы оборудования с монтажем и пусконаладкой только по форме ТОГР-12. При этом мы закупаем все комплектующие для данного оборудования и должны скомплектовать данную единицу для последующей реализации и произвести монтаж. Соответственно для данных операций мы будем привлекать сторонние монтажные организации. В моем понимании мы не можем оформить реализацию только по форме ТОРГ-12, как того требует покупатель.
Или я ошибаюсь и такая операция возможна?

Цитата (АленаВ): Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в решении следующего вопроса:
мы являемся малым предприятием. Сами ничего не производим. Основная деятельность: перепродажа товаров и оборудования, монтаж и пусконаладка реализованного оборудования. Для монтажа и пусконаладки привлекаются субподрядные организации. В обычной практике операции по реализации оборудования с последующим монтажом используем одну из двух схем в соответствии с пожеланиями заказчика и условиями договора:
1. реализацию оформляем ТОРГ-12, последующий монтаж формами КС-2 и КС-3 (либо актом выполненных работ);
2. реализацию и монтаж полностью оформляем КС-2 и КС-3.

Сейчас покупатель настаивает на реализации единицы оборудования с монтажем и пусконаладкой только по форме ТОГР-12. При этом мы закупаем все комплектующие для данного оборудования и должны скомплектовать данную единицу для последующей реализации и произвести монтаж. Соответственно для данных операций мы будем привлекать сторонние монтажные организации. В моем понимании мы не можем оформить реализацию только по форме ТОРГ-12, как того требует покупатель.
Или я ошибаюсь и такая операция возможна?

Ольга, спасибо вам большое за ответ!
Но все же мне не совсем понятно. Что из себя представляет договор и каков порядок оформления документов в стандартной практике я в вопросе описала. Ваш ответ в большей степене дублирует его.
Вопрос как раз в том: можно ли произвести реализацию смонтированного комплекта оборудования на объекте заказчика (монтаж из материалов исполнителя и передается Заказчику в готовом (смонтированном) виде) по Торг-12 (на этом настаивает заказчик) без оформления и подписания акта о выполненных работах? ( формулировка взята из ссылки на тему «Проводки по реализации оборудования», которую вы прикрепляете к своему ответу). Может я что-то упускаю из вида и это возможно, раз заказчик на этом настаивает.

Что нужно учесть покупателю при заключении смешанного договора на поставку и монтаж оборудования

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем, что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия (место, срок, способ) поставки оборудования, и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается, когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки.

Виктор Анохин

доктор юридических наук , профессор , заслуженный юрист РФ , председатель Арбитражного суда Воронежской области в отставке

Сергей Аристов

выпускающий редактор ЮСС « Система Юрист»

Александр Бычков

начальник юридического отдела ЗАО « ТГК Салют»

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем , что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия ( место , срок , способ) поставки оборудования , и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается , когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки.

В таком случае договор между сторонами будет носить смешанный характер и содержать в себе элементы поставки и подряда ( о разнице между этими договорами подробнее см. Как заказчику выбрать между договором подряда и другими договорами). То есть к отношениям сторон в соответствующих частях будут применяться правила глав 30 и 37 Гражданского кодекса РФ , если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора ( согласно п. 3 ст. 421 ГК РФ). При этом не имеет значения , какое из обязательств в договоре более значимо для покупателя.

Однако покупателю нужно иметь в виду , что суды часто сводят смешанный договор на поставку и монтаж оборудования к одному из предусмотренных Гражданским кодексом РФ типов договора. Подробнее о причинах этого и возникающих при этом рисках см. ниже.

Существенные условия договора

Договор на поставку и монтаж оборудования в первую очередь должен содержать условия , которые являются существенными для его элементов ( абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ):

1) для договора поставки:

Последние три условия не всегда признаются существенными. Однако , чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий, их лучше согласовать.

2) для договора подряда:

  • о конкретных видах работ ( с указанием их наименования , содержания и объема); об объекте , на который направлены работы; о результате , к которому должны привести подрядные работы, — то есть предмет договора;
  • о сроке выполнения работ;
  • о цене работ ( это условие не всегда признается существенным , но его тоже лучше согласовать).

Также нужно учитывать , что к существенным условиям относятся и условия , относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение ( абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Между ЗАО « Э.» ( генеральный подрядчик , покупатель) и ЗАО « У.» ( субподрядчик , продавец) был подписан договор , по которому продавец обязался:

  • изготовить , выполнить антикоррозийную защиту;
  • упаковать , промаркировать и поставить несколькими партиями продукцию;
  • выполнить работы по монтажу оборудования и трубопроводов объекта.

Покупатель перечислил аванс , однако продавец нарушил сроки поставки и выполнения работ.

ЗАО « Э.» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки в сумме 21 053 254 руб. 89 коп.

Суд исходил из того , что заключенный между сторонами договор является смешанным ( «содержащим элементы договора подряда и договора поставки»). При этом признал его незаключенным в части условий , регулирующих подрядные отношения , «поскольку сторонами не согласованы начальный и конечный сроки выполнения работ». Также суд отметил , что « отсутствие в договоре согласования этого условия не означает , что договор в части отношений по поставке не заключен».

В результате суд взыскал с поставщика лишь пени за нарушение сроков поставки товара в сумме 9 482 585 руб. 61 коп. и неустойку за неисполнение обязательств по поставке продукции в сумме 3 883 102 руб. 95 коп. ( постановление ФАС Уральского округа от 21 сентября 2010 г. № Ф09−7657/10-С3 по делу № А76−43890/2009−25−713/131).

О том , как помешать продавцу признать договор в части поставки незаключенным , см. специальную рекомендацию. Например , если договор в части , заключенность которой контрагент ставит под сомнение , был фактически исполнен и при этом у сторон на стадии исполнения не возникло разногласий , то суд признает соответствующую часть договора заключенной. Это связано с тем , что в таких ситуациях возникшая правовая неопределенность устраняется фактическим исполнением ( см., например , постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19 января 2011 г. по делу № А82−5750/2009).

Читайте так же:  Договор аренды история и современность

Если договор все же будет признан незаключенным в части поставки или подряда , то это не повлечет за собой признание незаключенным всего смешанного договора в целом. В той части , для которой все необходимые условия согласованы , смешанный договор может быть исполнен его сторонами.

Данный подход вытекает из необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота , баланса интересов и защиты законных ожиданий его добросовестных участников.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 8 февраля 2011 г. № 13970/10 указал: «В случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения , а не аннулирования обязательства , а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений , закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации». Этот вывод применим и для случаев , когда есть спор о действительности части смешанного договора , которая не соответствует требованиям законодательства РФ.

На практике такая ситуация встречается довольно часто. Так , если стороны не согласовали условие о товаре , который поставляется, то монтаж осуществить невозможно.

Однако сам смешанный договор в части монтажа все равно будет считаться заключенным. Он просто будет неисполнимым , поскольку неясно , в отношении какого изделия производить работы.

Это связано со следующим.

1. Суд может прийти к выводу об отсутствии какого-либо из этих сроков ( или их обоих) и признать договор на поставку и монтаж оборудования незаключенным в части или полностью. Так , ФАС Московского округа указал: «…вопреки доводам ответчика о том , что исполнение положений о поставке и подряде является неразрывным , заключение договора подряда подразумевает определение начальных и конечных сроков выполнения работ ( п. 1 ст. 708 ГК РФ), чего стороны в договоре… не сделали. Данное обстоятельство… положено судами… в основу вывода о незаключенности договора… в части условий о подряде ( постановление ФАС Московского округа от 21 апреля 2008 г. № КГ-А40/3118−08 по делу № А40−36959/07−63−325).

2. Даже если договор будет признан заключенным , могут возникнуть трудности с привлечением недобросовестного контрагента к ответственности. Так , по одному из дел « суд… пришел к выводу об отсутствии в договоре согласованного срока исполнения обязательства по поставке , что исключает применение ответственности за его просрочку» ( постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2009 г. по делу № А56−57215/2008).

Иные условия , на которые необходимо обратить внимание

Иных условий , на которые стоит обратить внимание при заключении договора на поставку и монтаж оборудования , довольно много. Подробнее о них рассказано в рекомендациях о договорах поставки и подряда: Что необходимо проверить покупателю при заключении договора поставки и Что необходимо проверить заказчику при составлении и заключении договора подряда: существенные условия и риски. Однако в дополнение к этому важно учитывать следующие особенности смешанных договоров.

1. Фраза « если иное не вытекает из соглашения сторон» в пункте 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ ( о правовом регулировании смешанных договоров) не относится к императивным нормам , установленным для поставки и подряда. Эти нормы нельзя изменить или отменить таким соглашением ( ст. 422 ГК РФ).

Это обусловлено « существом смешанного договора» ( п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Наиболее типичный ( и часто встречающийся на практике) пример в этом отношении связан с применением норм об одностороннем отказе от исполнения договора. Так , статья 717 Гражданского кодекса РФ предоставляет заказчику право при соблюдении определенных условий в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора. Однако эта норма подлежит применению , только когда это не противоречит существу договора.

Так , ФАС Уральского округа при рассмотрении спора из смешанного договора с элементами подряда , возмездного оказания услуг и агентирования указал: «…при рассмотрении данного дела суду следует руководствоваться не только нормами права о возмездном оказании услуг , но и положениями Гражданского кодекса Российской Федерации , касающимися агентского договора , договора подряда… В п. 7.1 названного договора стороны предусмотрели возможность его расторжения до полного исполнения сторонами своих обязательств исключительно по решению суда… или по письменному соглашению сторон. Поскольку возможность отказа истца от исполнения договора в одностороннем порядке договором… не предусмотрена , при этом доказательства наличия соглашения , предусмотренного п. 7.1 договора , в материалах дела отсутствуют , суд апелляционной инстанции , обоснованно , руководствуясь положениями ст. 717, 782, 1010 Гражданского кодекса Российской Федерации в совокупности и с учетом условий заключенной между сторонами сделки , пришел к выводу о том , что одностороннее расторжение названного договора в данном случае не допускается» ( постановление ФАС Уральского округа от 31 августа 2010 г. № Ф09−6791/10-С5 по делу № А60−62895/2009-С1). В результате суд отказал в применении пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ , который содержит императивное правило для договора возмездного оказания услуг. Указанный пример можно по аналогии применять и к отношениям из договора на изготовление и поставку товара.

2. Должны быть четко разграничены условия договора. То есть необходимо разделить положения , которые относятся к выполнению работ , и положения , касающиеся передачи оборудования. Это поможет избежать споров с продавцом и невыгодной трактовки условий договора судом.

«В ситуации , когда… невозможно бесспорно установить , за какое нарушение стороны договорились… применять [неустойку], удовлетворение требования о [ее] взыскании… не будет соответствовать критериям добросовестности и разумности действий участников гражданских правоотношений». На это указал Тринадцатый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении спора из смешанного договора на изготовление и поставку товара ( постановление от 11 июня 2009 г. по делу № А56−57215/2008). Однако этот вывод в равной степени относится и к договору на поставку и монтаж оборудования.

На что обратить внимание , чтобы суд признал договор смешанным

Если суд не применит к отношениям сторон норму о смешанных договорах ( п. 3 ст. 421 ГК РФ), то покупатель может понести значительные потери. Это связано с тем , что суд в таких случаях будет рассматривать договор либо как поставку ( и применять гл. 30 ГК РФ), либо как подряд ( и применять гл. 37 ГК РФ). В итоге к правоотношениям будут применяться не те нормы , на которые ориентировался покупатель.

Покупатель не сможет воспользоваться теми правами , которые предоставлены заказчику по договору подряда , то есть не сможет отказаться от договора на поставку и монтаж оборудования:

Если покупатель откажется от договора по какому-либо из указанных оснований , а суд придет к выводу , что между сторонами заключен простой договор поставки , то такой отказ будет являться неправомерным.

Однако если стороны включат в договор условие о возможности одностороннего немотивированного отказа от договора ( в порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ), то суд не признает такой отказ неправомерным.

В первую очередь это касается требований , которые можно предъявить поставщику за ненадлежащее качество товара или работы. Если суд квалифицирует заключенный договор как подрядный , то покупатель уже не сможет:

  • потребовать от продавца замены некачественного товара по пункту 2 статьи 475 Гражданского кодекса РФ;
  • потребовать возмещения расходов на устранение дефектов , если такое право прямо не указано в договоре ( п. 1 ст. 723 ГК РФ, п. 16 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51). Однако есть определенные исключения.

Почему суды могут отказаться применить норму о смешанных договорах?

Главная причина — договор является смешанным только по названию , а по сути целиком укладывается в модель договора поставки и договора подряда. Иными словами , предмет основного обязательства ( поставки или подряда) полностью регулирует возникшие между сторонами отношения. При этом основным обязательством считается то , которое является доминирующим ( и по значению в отношениях сторон и по урегулированности в договоре). Часто на практике именно его нормами и руководствуется суд.

Например , нет оснований считать договор смешанным , если контрагент обязался поставить материал для работы и использовать его при исполнении договора. Такая ситуация ( «выполнение работы иждивением подрядчика») полностью охватывается положениями статьи 704 Гражданского кодекса РФ и «не требует квалификации соответствующего договорного условия в качестве элемента договора поставки» ( постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 2 марта 2010 г. по делу № А45−7361/2009).

Такая позиция судов представляется довольно спорной , однако она все же встречается на практике.

Между индивидуальным предпринимателем А. ( заказчик) и ООО « М.» ( поставщик) заключен договор на изготовление , поставку и пусконаладку оборудования ( автоматическая линия для выпечки печенья в формах).

Заказчик произвел оплату по договору , однако поставщик ненадлежащим образом выполнил свои обязательства.

А. обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора , взыскании денежных средств , перечисленных по договору.

Суд отверг доводы поставщика о смешанном характере договора и руководствовался лишь нормами о поставке.

«Согласно пункту 1.1 предметом договора наряду с изготовлением и поставкой оборудования определены пусконаладочные работы.

Как установлено судом… без осуществления этапа пусконаладочных работ эксплуатация оборудования невозможна.

При данных обстоятельствах вывод… о том , что монтаж и пусконаладочные работы являются этапом , необходимым для передачи результата поставки , является правомерным».

Суд сослался на заключение экспертизы , которая подтвердила непригодность оборудования для работы , и удовлетворил иск в полном объеме ( постановление ФАС Поволжского округа от 15 марта 2010 г. по делу № А49−3887/2009).

Как видно из приведенного примера , суд признал монтаж « этапом , необходимым для передачи оборудования». То есть работы признаны своеобразным условием для этого.

Что может стать причиной того , что суд признает работы этапом поставки? Специфика поставляемого оборудования , а именно , если:

  • данный вид оборудования изготавливает только продавец;
  • оно нуждается в монтаже;
  • проведение монтажа собственными силами или силами третьих лиц с большой долей вероятности приведет к повреждению или утрате оборудования.

Однако монтаж и поставка — это все же два разных обязательства. Поэтому более правильной представляется правовая позиция тех судов , которые руководствуются правилом « включение в договор элементов другого договора свидетельствует о его смешанном характере» и признают договор смешанным.

Недействительность части сделки не влечет автоматической недействительности прочих ее частей ( ст. 180 ГК РФ). См., например , постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 1 марта 2006 г. № Ф04−666/2006 ( 20047-А46−39), в котором суд , рассматривая вопрос из смешанного договора аренды и купли-продажи ( недействительный элемент), указал: «…вывод суда о ничтожности в целом договора аренды является ошибочным , противоречащим фактическим обстоятельствам дела , статье 180 Гражданского кодекса Российской Федерации и нормам Гражданского кодекса Российской Федерации , регулирующим арендные отношения». По аналогии указанный вывод суда можно использовать и к договору на поставку и монтаж оборудования.

Однако указанное правило действует только для тех случаев , когда можно предположить , что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. То есть нужно учитывать правовую связь элементов смешанного договора — они не должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены настолько , чтобы образовывать неразрывное целое , при котором часть сделки не может быть выделена отдельно.

Если элементы договора взаимообусловлены и один из них будет признан недействительным , то смешанный договор является недействительным в целом.

Так , если для одного из договоров в составе смешанного договора была предусмотрена особая форма, то ее несоблюдение может привести к признанию недействительным всего договора. Это связано с тем , что требование об особой форме договора будет распространяться на весь смешанный договор в целом , даже если для других его элементов оно не предусмотрено. Однако если элементы договора ( подряд и поставка) не были взаимосвязаны , то несоблюдение особой формы не влечет недействительности всего смешанного договора в целом.